首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,导致现场发生暂停施工的下列情形,承包商在执行监理工程师暂停施工的指示后,可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括( )。
根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,导致现场发生暂停施工的下列情形,承包商在执行监理工程师暂停施工的指示后,可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括( )。
admin
2019-04-30
73
问题
根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,导致现场发生暂停施工的下列情形,承包商在执行监理工程师暂停施工的指示后,可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括( )。
选项
A、施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全
B、施工中遇到了与地质报告不一致的软弱层
C、发包人订购的设备不能按时到货
D、施工机械设备进行维修
E、发包人未能按时移交后续施工的现场
答案
B,C,E
解析
由非承包人原因既造成了拖延工期,又带来了经济上的损失,承包商可以要求发包人追加合同价款并顺延工期。选项C、E为发包人的原因,选项B为客观情况,均为非承包人原因,且带来时间上的拖延以及经济上的支出或损失。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/yAZ5777K
本试题收录于:
建设工程合同管理题库一级监理工程师分类
0
建设工程合同管理
一级监理工程师
相关试题推荐
《施工合同示范文本》中,规定由承包商办理并支付费用的保险是( )。
颁发履约证书后的( )内,承包商应向工程师提交最终报表草案。
按照FIDIC合同条件,属于业主的义务有( )。
承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了成本,此时监理工程师( )。
按“IFIDC条款”规定,各种“付款证书”、“工程接收证书”、“履约证书”等,由( )签发。
建设工程设计合同履行时,( )是承包人的义务。
当合同履行过程中发现,对给付货币地点,合同中没有明确约定,事后双方又未能达成补充协议,依据,《中华人民共和国合同法》,应在( )履行。
建设工施工安装合同的法律关系客体是指( )。
为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段,一般不单独进行( )招标,由中标的设计单位承担该任务。
随机试题
数据处理不包括()
神经纤维电压门控Na+通道与K+通道的共同点中,错误的是
血虚生风则可见
关于休克的叙述中,下列哪项是错误的
(2011年案例分析第76~80题)2010年2月,北京市巨龙公司与天津市平洋公司签订了一份技术开发合同,商定双方共同开发手写式笔记本电脑,合同中的仲裁条款约定:因履行本合同发生争议,应提交石家庄仲裁委员会仲裁解决,2010年8月,双方在履行合同过程中发生
建筑红线后退距离、沿路建筑高度都属于建筑形态控制指标。()
可以反映出关键工序和关键路线的公路工程进度计划形式是( )。
某工程施工到2009年8月,经统计分析得知,已完工作实际费用为1500万元,计划工作预算费用为1300万元,已完工作预算费用为。1200万元,则该工程此时的进度偏差为()万元。
服务人民的要点包括( )。
OfalltheemployedworkersintheUnitedStates,12.5millionarepartofatemporaryworkforce.TheUnitedStatesBureauofLa
最新回复
(
0
)