首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某大型商业大厦建设工程项目,业主与施工单位及监理单位分别签订了工程施工合同和委托监理合同。工程开工后曾发生下列事件。 1.在工程的基础施工中,由于施工班组的违章作业,使经过监理人员检验合格的基础钢筋出现位移质量事故,在混凝土浇筑不久后,被监理方发现,及时口
某大型商业大厦建设工程项目,业主与施工单位及监理单位分别签订了工程施工合同和委托监理合同。工程开工后曾发生下列事件。 1.在工程的基础施工中,由于施工班组的违章作业,使经过监理人员检验合格的基础钢筋出现位移质量事故,在混凝土浇筑不久后,被监理方发现,及时口
admin
2011-06-16
57
问题
某大型商业大厦建设工程项目,业主与施工单位及监理单位分别签订了工程施工合同和委托监理合同。工程开工后曾发生下列事件。
1.在工程的基础施工中,由于施工班组的违章作业,使经过监理人员检验合格的基础钢筋出现位移质量事故,在混凝土浇筑不久后,被监理方发现,及时口头指示并书面通知承包方立即停工处理和整改。承包方按监理方指令执行,提出质量事故报告及处理方案,经监理工程师审查批准后实施。整改完成后,经监理方重新检验确认合格后,指令复工继续基础混凝土施工并明确由此造成的经济损失由承包方承担,工期不予延长。监理方将此事故及处理情况向业主作了报告。而业主代表书面提出:出现质量事故,监理公司也应负一定责任要求扣除1%的监理费用作为罚金。
2.在地下管道施工时,管道铺设完毕后,承包方曾书面通知监理方要求检查管道铺设质量,但监理方收到质量验收通知单后,在合同规定的时间内并来前去检查,也未提出延期检查的书面要求。因此承包方即将管道予以回填。为此,监理方书面指令承包方将管沟重新挖开,以便检查管道质量。承包方按监理方要求对管沟进行剥露,经监理方检查后,确认管道铺设质量未达到设计图纸要求和合同要求,也不符合标准和规范要求,管道接缝严重漏水。因此,监理方要求承包方返工。承包方按要求进行了管道的返工处理,经监理方检验质量合格予以确认后,将管沟重新回填。由此造成工期拖延了7天,经济损失8万元。承包方提出了索赔要求。
问题:
承包方提出的发包方补偿管沟再度剥露的费用和工期延长的要求是否合理?为什么?监理方如何处理?
选项
答案
不合理。因为,隐蔽工程通常不论是否已经经过验收,当监理工程师提出剥露或开孔重新检验隐蔽工程情况下,承包方都应当按监理工程师的要求进行剥露。至于因此而发生的费用及时间的补偿,则需要看检查结果而定:若检查合格,则发包方承担此项费用,并相应顺延工期;若检查不合格,则承包方承担此全部费用,工期不予顺延。 本题监理工程师处理应当是:费用不给予补偿,工期不予顺延。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/yKv5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
从()起,在符合工程所在国法律规定范围内,每项工程设备和材料均应成为雇主的财产,而不得有留置权和其他阻碍。
黄皮书通用条件规定,当合同文件中出现含糊不清或不一致时,为了解释的目的,下列中顺序排列正确的为()。
按计价方式分类,建设工程可分为()。
设备承揽合同可以包含设备加工、定作、修理、复制、测试、检验等多种法律关系,当事人权利义务内容也存在较大差异,因此在设备承揽合同管理中应注意解决好以下()问题。
设备采购合同条款的主要内容有()。
勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在()万元人民币以上,必须进行招标。
使用国有资金投资或者国家融资的项目,招标人应当确定()的中标候选人为中标人。
定标的主要依据是()。
订立合同的依据和保障包括()。
某建筑工程施工合同中,按市场价格对合同价格作出了约定,在履行合同时,发现某分项工程价款约定不明且未达成补充协议,则应()。
随机试题
根据组织未来的人力资源需求和供给分析,找出供求之间的差距或矛盾,从而帮助组织制订在未来平衡人力资源供求关系的各种相关计划,指的是()。
对于渗透率非常低的岩样,抽真空的时间应延长到()。
患者,男性,40岁,股骨颈骨折,石膏固定1小时后护士发现局部颜色发紫,此时护士应立即
甲应以谁为被告提起行政诉讼?请回答下列问题:甲一并提起了行政赔偿诉讼,则其作为原告应对下列哪些事项承担举证责任:
作业条件危险性评价法是通过对作业时事故发生的可能性(L)、暴露于危险环境的频率(E)及危险严重程度(C)三个要素计算得出评定结果,用评定结果评估作业风险大小的一种评价方法,某矿山作业条件危险性要素相关参数见下表。依据此表,对该矿山作业条件危险性评定的结果正
根据下面的统计表回答131~135题。该校1997年男女教师的比例为多少?()。
A、 B、 C、 D、 A考查封闭空间。题干中的所有图形都只有一个封闭空间。正确答案为A。
A、 B、 C、 D、 A
IntheUnitedStates,thefirstdaynursery,wasopenedin1854.Nurserieswereestablishedinvariousareasduringthe(1)_____
A、Thefemalelead.B、Theclown.C、Thepaintedface.D、Theoldlead.DWhichisNOTincludedinthefourmaintypesofcharacter?
最新回复
(
0
)