首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某建设单位和施工单位签订了某市政公用工程施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单位提供;由于非施工单位原因造成的停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/日工;总工期为120元/天;竣工时间提前奖励为3000元/天,误期损失赔偿费为5000元/天
某建设单位和施工单位签订了某市政公用工程施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单位提供;由于非施工单位原因造成的停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/日工;总工期为120元/天;竣工时间提前奖励为3000元/天,误期损失赔偿费为5000元/天
admin
2018-11-24
46
问题
某建设单位和施工单位签订了某市政公用工程施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单位提供;由于非施工单位原因造成的停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/日工;总工期为120元/天;竣工时间提前奖励为3000元/天,误期损失赔偿费为5000元/天。经项目监理机构批准的施工进度计划如图所示(单位:天)
施工过程中发生如下事件:
事件一:工程进行中,建设单位要求施工单位对某一构件作破坏性试验,以验证设计参数的正确性。该试验需修建两间临时试验用房,施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为,该试验费属建筑安装工程检验试验费,试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费,该两项费用已包含在施工合同价中。
事件二:建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后,在专业监理工程师的见证下进行了检验,检验结果合格。其后,施工单位提出,建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费;由于建筑材料需要进行二次搬运,建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。
事件三:由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改,致使B工作停工3天(每停一天影响30工日,10台班);由于机械租赁单位调度的原因,施工机械未能按时进场,使C工作的施工暂停5天(每停一天影响40工日,10台班);由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场,E工作停工6天(每停一天影响20工日,5台班)。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。
事件四:在工程竣工验收时,为了鉴定某个关键构件的质量,总监理工程师建议采用试验方法进行检验,施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。该工程的实际工期为122天。
【问题】
事件四中试验检验费用应由谁承担?
选项
答案
事件四中,若构件质量检验合格,由建设单位承担试验检验费用;若构件质量检验不合格,由施工单位承担试验检验费用。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ys3w777K
本试题收录于:
市政公用工程管理与实务题库二级建造师分类
0
市政公用工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
在温度和湿度状况不良的城市道路上,应设置垫层。下列关于垫层的说法错误的是()。
城市轨道交通线路均为右侧行车的双线线路,采用()mm标准轨距。
【背景资料】某项目经理部中标承建某道路工程,原设计是水泥混凝土路面,后因拆迁延期,严重影响工程进度,但业主要求竣工通车日期不能更改。为满足竣工通车日期要求,业主更改路面结构,将水泥混凝土路面改为沥青混凝土路面。对这一重大变更,项目经理在成本管理方
下列关于各种开挖方法的描述中,错误的是()。
【背景资料】某污水处理厂扩建工程,由原水管线、格栅间、提升泵房、沉砂池、初沉池等组成,承包单位以2250万元中标。原水管线基底标高为-8.00m(地面标高为±0.000),基底处于砂砾层内,且北邻S河,地下水位标高为-3.00m。项目部组建后,经
适用于碎石土、砂土、粉土、低饱和度的黏性土、杂填土的地基处理方法是()。
悬臂浇筑法施工,预应力混凝土连续梁合龙顺序一般是()。
关于钢筋混凝土给水排水构筑物的结构形式与特点的说法,正确的有()。
【背景资料】某道路工程,施工方根据业主要求的工期编制了施工组织计划,并以此为前提配备施工队伍、机械设备、劳动力、材料等,确保工期目标的实现。施工方根据本工程的特点,在合理安排工期,搞好工序衔接的前提下,将热拌热铺沥青混凝土面层施工作为重点进行质量控制。本工
随机试题
A、Spendnomorethan30dollars.B、Buydifferentkindsofcheese.C、Helphimpreparethebarbecue.D、Findoutdifferentpeople’s
对生物碱碱性的影响,下列叙述不正确的为()
某企业供配电系统如下图所示,总降压变电所电源引自地区变电所。若车间配电所的变压器选用油浸式、室内设置,问变压器外廓与变压器室门的最小间距为下列哪一项数值?并说明理由。()
下列各项中,应计入财务费用的是( )。
某县人民法院在审理一民事案件过程中,要求县移动通信营业部提供某通信用户的电话详单。根据我国宪法规定,下列说法何者为正确?()
正强化的方法包括()。
行政程序法中保障相对方参与原则的基本制度是()。
男女智力的总体水平大致相等,但智力结构有差异。()
法律关系的内容是法律关系主体之间的法律权利和法律义务,二者之间具有紧密的联系。下列有关法律权利和义务相互关系的表述中,哪种说法没有正确揭示这一关系?()
A、Ds.B、Cs.C、Bs.D、As.C
最新回复
(
0
)