本题为案例分析题，要求分析合理，结论正确；有计算要求的，应简要写出计算过程。 1. 某实施施工监理的工程，建设单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》为甲施工单位签订了施工总承包合同。合同约定开工日期为2006年3月1日，工期为302天，建设单位负责施工现

admin2010-03-16 59

问题本题为案例分析题，要求分析合理，结论正确；有计算要求的，应简要写出计算过程。
1. 某实施施工监理的工程，建设单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》为甲施工单位签订了施工总承包合同。合同约定开工日期为2006年3月1日，工期为302天，建设单位负责施工现场外道路开通及设备采购；设备安装工程可以分包；甲施工单位通过筛选与乙施工单位签订了安装分包合同。经总监理工程师批准的施工总进度计划如图6-3所示。

在施工过程中发生了如下事件。
事件1：由于道路没有及时开通，使开工日期推迟到2006年3月4日，并造成施工方经济损失3万元，为此，施工单位于2006年3月10日向监理单位提出延长工期的索赔。
事件2：在基础工程施工中，由于遭遇特大暴雨，土方工程发生滑坡，造成人员、机械损失共计5万元，导致C工作持续时间延长12天，为此提出经济补偿与工期的延期。
事件3：在主体施工过程中，甲施工单位为保证工程质量，改进了混凝土泵浇注的施工工艺，延误F工作时间10天，为此甲施工单位向建设单位提出延期10天的申请。
事件4：设备安装工程完工后进行验收，第一次试车验收结果不合格，经检查分析，是由于设备本身质量有问题造成的，为此乙施工单位提出将已安装的设备拆除，重新安装，并重新组织试车验收。为此造成J工作持续时间延长24天，费用增加6万元，甲施工单位就此提出工期和费用索赔。
问题
事件4中的验收应由谁来组织?监理单位对甲施工单位的索赔要求如何处理?说明理由。乙施工单位可得到的补偿是什么?说明原因。

选项

答案(1)事件4中的验收应由甲施工单位组织。 (2)监理单位对甲施工单位的索赔要求的答复：同意补偿设备拆除、重新安装和试车费用合计6万元；(C工作持续时间延长12天后)J工作持续时间延长24天，只影响工期1天，同意顺延工期1天。理由：因设备本身出现问题，不属于甲施工单位的责任。 (3)乙施工单位可得到的补偿是：乙施工单位可顺延工期24天，可获得费用补偿6万元。理由：第一次试车不合格不属于乙施工单位责任。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/zdv5777K

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

下列合同中，免责条款有效的是()。

建设工程委托监理合同的专用条件是对标准条件的()。

发包人为勘察人提供的现场工作条件包括()。

关于资格预审合格的条件说法正确的是()。

下列关于监理招标的特点正确的是()。

索赔审核主要工作包括()。

设备委托监理合同按支付方式进行分类分为()。

目前在国际上，比较提倡由业主去保险，因为由各个承包商去分别投保的缺点有()。

()对于在安装、施工阶段业主一方职责的说明是正确的。

男性，75岁，蛋白质供热比为14%，脂肪供热比为30%。该老人应减少摄入的营养素为

A．氢氯噻嗪B．呋塞米C．螺内酯D．氨苯蝶啶E．乙酰唑胺可与醛固酮竞争醛固酮受体的药物()

根据《中华人民共和国药品管理法》，医疗机构配置制剂不需要

《刑事诉讼法》规定，被取保候审的被告人如果违反了______，没收保证金，或者对保证人处以罚款，对取保候审的被告人予以逮捕。

某焦化厂年产120万焦炭，目前采购原料煤的资金缺口500万元。财务部门向厂长建议，将本年度安全生产费用中的部分余款暂时用于采购煤。厂长做出的正确决定是()。

下列关于库存股的说法中不正确的是()。

简述制作心理物理量表的数量估计法的基本步骤。