某海港码头结构为高桩梁板式，该工程在施工单位进场并下达开工令后，由于业主考虑到后续规模要扩大，因此变更设计，增加50m、长600mm×600mm的桩10根，合同清单中每根桩制作费用为1．5万元，运输及打桩费用为每根1．2万元，工期延长18d。在打桩施工过

admin2015-09-07 51

问题某海港码头结构为高桩梁板式，该工程在施工单位进场并下达开工令后，由于业主考虑到后续规模要扩大，因此变更设计，增加50m、长600mm×600mm的桩10根，合同清单中每根桩制作费用为1．5万元，运输及打桩费用为每根1．2万元，工期延长18d。
在打桩施工过程中，由于不可抗力因素影响致使打桩工期延误15d。在板的预制过程中，施工单位混凝土机械发生故障，导致其中一块板报废，致使工期延误3d，费用损失2万元。工程施工正处高峰时，业主供货不及时，工期延误11d，同时，导致部分人员窝工、部分机械停置，现场施工总人数
费用准予调增多少万元?(以上工期延误均不重叠)

选项

答案根据以上可索赔事项计算索赔费用如下：制桩打桩费为：1．5×10=15万元 1．2×10=12万元业主供货原因造成窝工费用为：人工费=30人×11天×30元／(人.天)=9900元机械停置费=49×1×11+178．34×1×11=2500．74元以上费用合计=15+12+(9900+2500．74)／10000≈28．24万元。费用准予调增28．24万元。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/0few777K

本试题收录于：港口与航道工程管理与实务题库一级建造师分类

港口与航道工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

港口与航道工程管理与实务

一级建造师

工程监理企业是指取得企业法人营业执照，具有监理资质证书的依法从事建设业务活动的（）。

某工程以固定总价合同形式发包给承包商，在工程款支付期间，承包商发现因自身失误导致某项工作投标报价大大低于其合理价格。对此，承包商()。

对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序，应严格执行“三检”制度，“三检”是指()。

施工企业质量管理体系文件中，阐明质量政策、质量体系等文件的是()。

系统的目标决定了系统的组织，而系统目标能否实现有多种因素，其中的决定性因素应当是()。

与项目管理班子中各个工作部门的管理工作都有关的是()。

根据现行《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号），应建设单位要求对结构件进行破坏性检验发生的费用应由()列支。

某高层保障性成品房，钢筋混凝土框剪结构，下列工程设计和施工组织设计的工作中，属于为进行进度控制而采取的技术措施的有()。

当网络图中某一非关键工作的持续时间拖延δ，且大于该工作的总时差TF时，网络计划总工期将()。

刑法分则某条文规定：犯A罪的，“处3年以下有期徒刑，并处或者单处罚金”。被告人犯A罪，但情节较轻，且其身无分文。对此，下列哪一判决符合该条规定?()

全身骨骼系统中变化最显著的部分是()

为了建立投资责任约束机制，规范建设项目法人行为，在()年，原国家计委就颁布了《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》，提出了实行建设项目法人责任制的具体规定和要求。

在Windows的“资源管理器”或“我的电脑”窗口中，要选择多个不相邻的文件以便对之进行某些处理器操作(如复制、移动)，选择文件的方法为()。

在开放经济体系下，一国出现持续国际收支顺差，导致本币升值的情况下会选择的理财策略是()。

①在国际著名期刊发表论文②要求开展调查③实验结果遭质疑④获得大量科研经费⑤重复实验不成功

自由女神像是由（）送给美国的？

UML结构包括了基本构造块，公共机制和(1)。UML中提供了扩展机制，其中，构造型(Stereotype)扩展了UML的(2)，约束(Constraint)扩展了UML(3)。

下列关于Serv-UFTP服务器配置管理的描述中，正确的是（）。

Ineverycultivatedlanguagetherearetwogreatclassesofwordswhich,takentogether,comprisesthewholevocabulary.First,