首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某水利工程施工合同,合同总价6000万元,合同工期为6个月,合同签订日期为某年1月初,从当年2月份开始施工。 1.合同规定: (1)预付款按合同价款的20%支付,自支付的预付款和进度款累计达到总合同价的40%时的下月起各月平均扣回。 (2
某水利工程施工合同,合同总价6000万元,合同工期为6个月,合同签订日期为某年1月初,从当年2月份开始施工。 1.合同规定: (1)预付款按合同价款的20%支付,自支付的预付款和进度款累计达到总合同价的40%时的下月起各月平均扣回。 (2
admin
2014-07-20
37
问题
某水利工程施工合同,合同总价6000万元,合同工期为6个月,合同签订日期为某年1月初,从当年2月份开始施工。
1.合同规定:
(1)预付款按合同价款的20%支付,自支付的预付款和进度款累计达到总合同价的40%时的下月起各月平均扣回。
(2)保留金按5%扣留,从第一个月开始按月结工程款的10%扣留,扣完为止,竣工结算时返还。
(3)工期提前1天奖励10000元,推迟1天罚20000元。
(4)合同规定,当物价比签订合同时上涨不小于5%时,依当月应结价款的实际上涨幅度,按如下公式调整:
式中0.15为人工费在合同总价中比重;0.60为材料费在合同总价中比重。
单项上涨幅度小于5%者,不予调整,其他情况均不予调整。
(5)合同中规定;非承包商责任的人工窝工损失费为800元/天,机械闲置损失费为600元/天。
2.工程如期开工,施工过程中,某一关键工作面上发生如下情况,造成临时停工:
(1)5月10日至5月16日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障;
(2)应于5月14日交给承包商的后续图纸直到6月1日才交给承包商;
(3)5月28日至6月3日施工现场下了该季节罕见的特大暴雨,造成了6月1日至6月5日该地区的供电全面中断;
(4)为了赶工期,施工单位采取赶工措施,增加赶工措施费5万元。
3.工程比合同工期提前10天完成。
4.(1)该工程实际完成产值见表1(各项索赔费用不包括在内)。
(2)实际造价指数见表2。
问题
1.施工单位可索赔工期多少?可索赔费用多少?
2.该工程预付款为多少?预付款起扣点为多少?保留金为多少?
3.每月实际应结算工程款为多少?
选项
答案
1.对临时停工的索赔判定如下; (1)5月10日至5月16日出现的设备故障,属于承包商应承担的风险,不能索赔。 (2)5月17日至6月1日是由于业主迟交图纸引起的,为业主应承担的风险,可以进行工期与费用索赔。工期15天,费用索赔额=15×800+600×15=21000(元)=2.1(万元)。 (3)5月28日至6月3日的特大暴雨属于双方共同风险,不应考虑费用索赔,6月1日至6月3日工期可索赔3天。 (4)6月4日至6月5日的停电属于有经验的承包商无法预见的自然条件,为业主应承担的风险。费用索赔额=(800+600)×2=2800(元)=0.28(万元),工期可索赔2天。 (5)赶工措施费不能索赔。 综上所述,可索赔工期20天,可索赔费用2.38万元。 2.该工程预付款为6000×20%=1200(万元),起扣点为6000×40%=2400(万元),保留金为6000×5%=300(万元)。 3.每月实际付款: 2月份:实际完成1000万元,扣保留金1000×0.1=100(万元),应支付1000×0.9=900(万元),支付累计1200+900=2100(万元),扣保留金累计100万元。 3月份:实际完成1200万元,扣保留金1200×0.1=120(万元),应支付1200×0.9=1080(万元),支付累计2100+1080=3180(万元),扣保留金累计220万元,尚需扣留80万元。 3月份支付款累计已超起扣点,下月开始每月扣预付款=1200÷4=300(万元)。 4月份:1200-300-80=820(万元) 5月份:实际完成1200万元,材料上涨:[*],应调整价款。 [*] 应支付1255.2-300=955.2(万元) 6月份:实际完成800万元,人工上涨:[*] [*] 实付:810.91-300+2.38=513.29(万元)。 7月份:实际完成600万元,工期提前奖:(10+20)×10000=30(万元) 应支付:600+30+300-300=630(万元)
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/0rOw777K
本试题收录于:
水利水电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
水利水电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
混凝土离析的主要影响因素是混凝土的()。
填筑排水砂垫层施工前施工单位应做压实工艺性试验,确定主要工艺参数,并报()确认。
下列移动模架主要技术参数正确的有()。
隧道工程质量控制时,施工单位应对()等涉及结构安全和使用功能的分部工程及关键项目进行检验,监理单位按规定进行平行检验或见证取样检测。
下列施工机械设备中,应由具有相应资质的机构进行检验检测的设备是()。
( )设立国家防汛总指挥部,负责组织领导全国的防汛抗洪工作,其办事机构设在国务院水行政主管部门。
《水利工程设计概(估)算编制规定》将水利工程按工程性质划分为()。
随机试题
______problemsyouhave,askHarryheretohelpyou.Heknowseverything.
基础代谢率
根据《内河交通安全管理条例》规定,船舶具备()条件,方可航行。
下列关于流通基本职能的描述正确的有()。
肺活量是指一个人全力吸气后呼出的()。
依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是()有人认为,“文学反映时代”是一种过时的理念,现代文学更注重对人的个体生存和“内世界”的呈现,追求的是文学的超越性、永恒性而不是时代性。________,________。______
阅读下面这首宋词,然后回答问题。满江红.登黄鹤楼有感岳飞遥望中原,荒烟外,许多城郭。想当年,花遮柳护,凤楼龙阁。万岁山前珠翠绕,蓬壶殿里笙歌
(1)公民申请行政复议(2)行政机关的具体行政行为侵犯公民已经依法取得土地使用权(3)公民提起行政诉讼(4)申请人民法院强制执行(5)行政复议机关作出行政复议决定
人民法院可以判决变更的情形是()。
1Coketownwasatownofredbrick,orofbrickthatwouldhavebeenredifthesmokeandtheasheshadallowedit;butasma
最新回复
(
0
)