某建设单位(甲方)与某施工单位(乙方)签订了施工合同，同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲乙双方规定：采用单价合同，每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的25％以上时调整单价；工作B、E、G作业使用的主导施工机械一台(乙方自备)，台

admin2022-10-28 30

问题某建设单位(甲方)与某施工单位(乙方)签订了施工合同，同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲乙双方规定：采用单价合同，每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的25％以上时调整单价；工作B、E、G作业使用的主导施工机械一台(乙方自备)，台班费为400元／台班，其中台班折旧费为50元／台班，施工网络计划见图5．1(单位：天)。

甲乙双方约定8月15日开工。工程施工中发生如下事件：
事件一：降水方案错误，致使工作D推迟2天，乙方配合用工5个工日，窝工6个工日。
事件二：因设计变更，工作E工程量由招标文件的300m³增至400m³，超过了25％，合同中该工作的全费用综合单价为55元／m³，经协商调整后全费用综合单价为50元／m³。
事件三：为保证工程质量，乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大，增加工程量15m³，该工作全费用综合单价为78元／m³。
事件四：在工作D、E均完成后，甲方指令增加一项临时工作K(工作E之后，工作G之前)，经核准，完成该工作需要1天时间，机械1台班，人工10个工日。
问题：
每项事件工期索赔各是多少天?总工期索赔多少天?

选项

答案事件一：工作D总时差12天，推迟2天尚有总时差10天，不影响工期，因此不能索赔工期。事件二：因工作E为关键工作，可索赔工期：(400－300)／300×6=2(天)。事件四：因工作E、G均为关键工作，在该两项工作之间增加工作K，则工作K也为关键工作，索赔工期1天。总计索赔工期：2+1=3(天)。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/3075777K

本试题收录于：建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类

建设工程造价案例分析

一级造价工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程造价案例分析

一级造价工程师

下列合同中,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销的有()。

现行《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328—2001)要求监理实施细则的归档保存是(　　)。

建设工程监理的工程范围包括(　　)。

某建设工程的可行性研究报告表明，从净现值、内部收益率指标看是可行的，但敏感性分析的结论是对投资额、产品价格、经营成本均很敏感，因而决定不投资建造该建设工程这一对策是()。

监理大纲的内容应根据(　　)的要求而制定。

工程建设早期所编制的业主方总进度计划不可能达到承包商施工计划的详细程度，但也应当掌握(　　)的原则，达到一定的深度和细度。

根据建设工程的特点，建设工程风险的分解可按(　　)途径进行。

就房屋建筑工程而言，其关键部位、关键工序包括两类内容，一是(　　)：土方回填，混凝土灌注桩浇筑等；二是(　　)：梁柱节点钢筋隐蔽过程，混凝土浇筑等。

实施建设工程监理和编制监理规划共同的依据有()。

骨髓增生程度判断是根据下列哪种细胞的比例

CT扫描对复杂骨关节结构显示清晰。关于双膝关节CT扫描，下列错误的是

A．偏头痛B．三叉神经痛C．神经衰弱D．癔症E．中暑头痛病因中属颅外疾病的是

我国《担保法》规定的担保形式有()。

普通股股票的收益不包括()。

素质教育区别于应试教育的根本所在是()。

下列关于近代警察管理体制的形成过程的叙述，正确的有()。

我国古代文献中记载了许多有关部落和部落联盟之问发生大规模战争的传说，如炎帝和黄帝两个部落曾战于()，结果黄帝取得了胜利。

以下不属于网络安全评估内容的是()。

That______meofthedaysIspentinthecountryside.

建设工程造价案例分析

一级造价工程师

下列合同中,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销的有()。

现行《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328—2001)要求监理实施细则的归档保存是( )。

建设工程监理的工程范围包括( )。

某建设工程的可行性研究报告表明，从净现值、内部收益率指标看是可行的，但敏感性分析的结论是对投资额、产品价格、经营成本均很敏感，因而决定不投资建造该建设工程这一对策是()。

监理大纲的内容应根据( )的要求而制定。

工程建设早期所编制的业主方总进度计划不可能达到承包商施工计划的详细程度，但也应当掌握( )的原则，达到一定的深度和细度。

根据建设工程的特点，建设工程风险的分解可按( )途径进行。

就房屋建筑工程而言，其关键部位、关键工序包括两类内容，一是( )：土方回填，混凝土灌注桩浇筑等；二是( )：梁柱节点钢筋隐蔽过程，混凝土浇筑等。

实施建设工程监理和编制监理规划共同的依据有()。

骨髓增生程度判断是根据下列哪种细胞的比例

CT扫描对复杂骨关节结构显示清晰。关于双膝关节CT扫描，下列错误的是

A．偏头痛B．三叉神经痛C．神经衰弱D．癔症E．中暑头痛病因中属颅外疾病的是

我国《担保法》规定的担保形式有()。

普通股股票的收益不包括()。

素质教育区别于应试教育的根本所在是()。

下列关于近代警察管理体制的形成过程的叙述，正确的有()。

我国古代文献中记载了许多有关部落和部落联盟之问发生大规模战争的传说，如炎帝和黄帝两个部落曾战于()，结果黄帝取得了胜利。

以下不属于网络安全评估内容的是()。

That______meofthedaysIspentinthecountryside.

现行《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328—2001)要求监理实施细则的归档保存是(　　)。

建设工程监理的工程范围包括(　　)。

监理大纲的内容应根据(　　)的要求而制定。

工程建设早期所编制的业主方总进度计划不可能达到承包商施工计划的详细程度，但也应当掌握(　　)的原则，达到一定的深度和细度。

根据建设工程的特点，建设工程风险的分解可按(　　)途径进行。

就房屋建筑工程而言，其关键部位、关键工序包括两类内容，一是(　　)：土方回填，混凝土灌注桩浇筑等；二是(　　)：梁柱节点钢筋隐蔽过程，混凝土浇筑等。