首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某开发商通过公开招标与某建筑集团公司二公司签订了一份建筑安装工程项目施工总承包合同。承包范围为土建工程和安装工程,合同总价为5000万元,工期为7个月。合同签定日期为4月10日,双方约定5月10日开工,11月30日竣工。 合同中规定:①主要材
【背景资料】 某开发商通过公开招标与某建筑集团公司二公司签订了一份建筑安装工程项目施工总承包合同。承包范围为土建工程和安装工程,合同总价为5000万元,工期为7个月。合同签定日期为4月10日,双方约定5月10日开工,11月30日竣工。 合同中规定:①主要材
admin
2013-05-25
34
问题
【背景资料】
某开发商通过公开招标与某建筑集团公司二公司签订了一份建筑安装工程项目施工总承包合同。承包范围为土建工程和安装工程,合同总价为5000万元,工期为7个月。合同签定日期为4月10日,双方约定5月10日开工,11月30日竣工。
合同中规定:①主要材料及构件金额占合同总价的65%。②预付备料款为合同总价的25%,于4月25日前拨付给承包商,工程预付款应从未施工工程尚需主要材料及构配件的价值相当于预付备料款时起扣,每月以抵充工程款的方式陆续收回。③工程保修金为合同总价的5%,业主从每月承包商取得的工程款中按3%的比例扣留。保修期(一年)满后,剩余部分退还承包商。④工程进度款由乙方逐月(每月末)申报,经审核后于下月5日前支付。⑤若施工单位每月实际完成产值不足计划产值的90%时,业主可按实际完成产值的6%的比例扣留工程进度款,在工程竣工结算时将扣留的工程进度款退还施工单位。⑥业主供料价款在发生当月的工程款中扣回。⑦工程款逾期支付,按每日1‰的利率计息。⑧由于施工单位原因造成工期延误,每延误一天罚款5000元。由于业主和其他原因造成工程延期,每延误一天补偿施工单位5000元。工期每提前一天,奖励施工单位6000元。由业主的工程师代表签认的承包商各月计划和实际完成产值以及业主提供的材料、设备价值见下表。
施工过程中发生如下事件(发生部位均为关键工序,索赔费用可在当月付款中结清):
事件一:预付款延期支付20天,致使工程实际开工日拖延5天。
事件二:6月初因施工机械出现故障延误工期2天,费用损失9000元。
事件三:7月份赶上雨季施工,施工单位采取防雨措施费用增加2万元。
事件四:8月上旬该建筑集团公司进行了安全生产大检查。在这个工地面积为8×8m
2
的焊接车间内,发现氧气瓶、乙炔瓶、二氧化碳气瓶直接放置在同一角落的水泥地面上,2名工人正进行电焊作业,辅助工在休息吸烟。正在作业的工人已经过培训考核,但尚未领到“特种作业操作证”,因天气炎热,两人只穿了衬衫。
事件五:9月份由于业主设计变更,造成施工单位返工费4万元,并损失工期3天。又停工待图10天,窝工损失5万元。
事件六:为赶工期,施工单位增加赶工措施费6万元(10月份4万元,11月份2万元),使工程不仅未拖延,相反比合同工期提前一星期完工。
【问题】
在以上事件发生后,施工单位是否可以向监理工程师提出索赔要求?为什么?
选项
答案
事件一:可以提出索赔。工程预付款延期支付属于业主责任,应向施工单位支付延期付款的利息,并顺延工期。事件二:施工机械出现故障属于施工单位责任,不能提出索赔。事件三:7月份赶上雨期施工,应为施工单位施工组织设计中应预见到的费用,在此不能支持索赔。事件五:该事件都是由于业主原因造成的,所以可以提出相应的工期和费用索赔。事件六:赶工措施费是施工单位自身的原因,不能提出索赔。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/3CNw777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
新奥法施工中,当()后,修筑防水层。
有关设置明洞的论述错误的是()。
隧道的附属建筑物包括通风、防排水、安全设备等,其作用是()。
某一级公路,路线通过地区气候干燥,路面底基层为填隙石,基层为水泥稳定碎石,面层为沥青混凝土。该路段基层施工组织方法应采用()。
关于水泥混凝土路面纵缝说法错误的是()。
关于路基工程石方施工安全要点的说法错误的是()。
关于混凝土搅拌设备的配置要求,下列说法错误的是()。
背景资料:施工单位承接了一新建高速公路K50+000~K75+000段路面工程与交通工程的施工,其中包含中央分隔带及路面排水工程,一般路段中央分隔带断面设计如下图所示。设计说明:①图中尺寸除注明外均以cm计。②施工
背景资料:施工单位承接了一新建高速公路K50+000~K75+000段路面工程与交通工程的施工,其中包含中央分隔带及路面排水工程,一般路段中央分隔带断面设计如下图所示。设计说明:①图中尺寸除注明外均以cm计。②施工
某跨度40m现浇预应力钢筋混凝土简支梁桥,采用后张法张拉预应力。施工单位采用碗扣式满堂支架施工,如下图所示,支架由钢管、扣件、型钢等组成,纵横梁采用电弧焊连接。支架为就近租赁,为保证支架安装质量,施工单位认真检查了扣件的外观质量。为了保证支架的承载力以及
随机试题
关于阿司匹林下列叙述正确的是
急性胰腺炎多有
A.抑制二氢叶酸合成酶B.抑制二氢叶酸还原酶C.影响核酸的代谢D.使细菌蛋白质合成受阻E.影响细胞膜通透性氯霉素
医院感染防护的隔离措施包括
以下审理过程中发生的哪些行为所占用之时间不用计算人人民法院对民事案件的审理时限?()
常用的安全评价方法中,()是一种对系统工艺过程或操作过程的创造性分析方法。
A、 B、 C、 D、 D根据阴影可以看出答案。
纺织女工林某因与工友袁某发生口角而怀恨在心,回家后将此事告知了聋哑的丈夫许某,并要丈夫教训袁某为自己出气。因丈夫不认识袁某,自己又不好出面,林某又要与其共同生活的13岁的小姑许某某一同前去,指认袁某并做帮手。次日晚,许某及其妹许某某前去教训袁某,路上遇到朋
A、 B、 C、 D、 C题中各图都是中心对称图形,选项中只有C为中心对称图形。
Theoldmanwalkedslowly,stoppingfrequently______
最新回复
(
0
)