【背景资料】某大型公共建筑，结构形式为框架一剪力墙结构。建设单位通过招标选择了某施工单位进行该项目的施工，并与其签定了施工承包合同。在施工过程中，发生了如下事件：事件一：基坑开挖后发现有市政供水管道横跨基坑，须将供水管改线，业主以书面形式通知施工单位

admin2013-05-25 26

问题【背景资料】
某大型公共建筑，结构形式为框架一剪力墙结构。建设单位通过招标选择了某施工单位进行该项目的施工，并与其签定了施工承包合同。
在施工过程中，发生了如下事件：
事件一：基坑开挖后发现有市政供水管道横跨基坑，须将供水管改线，业主以书面形式通知施工单位停工8天，并同意合同工期顺延8天。要求工人、施工机械等不要撤离施工现场，但在通知中未涉及由此造成施工单位停工损失如何处理(施工单位提出索赔)。
事件二：结构施工完毕进入设备安装阶段，在进行地下一层冷水机组吊装时，由于倒链的销钉突然断开，致使设备坠落，直接经济损失30万元。经调查，事故发生的原因是施工人员在吊装前没有对吊装索具设备进行详细检查，没有发现倒链的销钉已被修理过，并不是原装销钉。
【问题】

施工单位就事件一提出的索赔能否成立，索赔证据是什么?

选项

答案施工单位就事件一提出的索赔成立，索赔证据是业主提出的要求停工通知书。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/4jNw777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库二级建造师分类

建筑工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

二级建造师

应当编制专项施工方案的工程是()。

相对于沥青混凝土路面，水泥混凝土路面的优点有()。

以下关于暗沟(管)施工要点的说法，正确的有()。

施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求，施工现场使用的装配式活动房屋应当具有()。

砂浆的主要技术性能包括(　　)。

下列属于起重吊装的“十不吊”规定的有()。

简述问卷设计的步骤。

简述如何评价习近平经济思想。

常用葛根而不用升麻治疗的病证是

某法院院长发现经本院终审的一个合同纠纷案件确有错误，应当再审，下述处理方法中正确的是()。

在下列外商投资企业中，不能够享受“两免三减半”税收优惠的有()。

教师辱骂学生侵犯了学生的()

下列关于自然现象的说法错误的是()。

下面不属于需求分析阶段任务的是

Whatisthefocusofthepassage?

建筑工程管理与实务

二级建造师

应当编制专项施工方案的工程是()。

相对于沥青混凝土路面，水泥混凝土路面的优点有()。

以下关于暗沟(管)施工要点的说法，正确的有()。

施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求，施工现场使用的装配式活动房屋应当具有()。

砂浆的主要技术性能包括( )。

下列属于起重吊装的“十不吊”规定的有()。

简述问卷设计的步骤。

简述如何评价习近平经济思想。

常用葛根而不用升麻治疗的病证是

某法院院长发现经本院终审的一个合同纠纷案件确有错误，应当再审，下述处理方法中正确的是()。

在下列外商投资企业中，不能够享受“两免三减半”税收优惠的有()。

教师辱骂学生侵犯了学生的()

下列关于自然现象的说法错误的是()。

下面不属于需求分析阶段任务的是

Whatisthefocusofthepassage?

砂浆的主要技术性能包括(　　)。