首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某施工单位投标承建一矿井的主井井简工程,标书规定工期为16个月。建设单位提供工程施工的前期条件,包括进场道路、供电、供水等。施工单位根据建设单位的要求编制了施工组织设计,并经建设单位和监理单位审核后进行井筒的施工。施工中发生下列几起事件: 事件一:
某施工单位投标承建一矿井的主井井简工程,标书规定工期为16个月。建设单位提供工程施工的前期条件,包括进场道路、供电、供水等。施工单位根据建设单位的要求编制了施工组织设计,并经建设单位和监理单位审核后进行井筒的施工。施工中发生下列几起事件: 事件一:
admin
2018-03-31
38
问题
某施工单位投标承建一矿井的主井井简工程,标书规定工期为16个月。建设单位提供工程施工的前期条件,包括进场道路、供电、供水等。施工单位根据建设单位的要求编制了施工组织设计,并经建设单位和监理单位审核后进行井筒的施工。施工中发生下列几起事件:
事件一:由于矿井进场道路为简易公路,雨期道路经常被冲毁,使得井筒施工所需材料不能及时进场,延误工期1个月。
事件二:施工单位在施工时,出现设备故障,使工期延长0.5个月。
事件三:井筒基岩施工时实际涌水量大于预测量,必须采用工作面预注浆才能通过,治水工作耽误工期1.5个月。
事件四:井筒施工结束后,由于总涌水量大于10m
3
/h,施工单位进行了壁后注浆,使工期延长1个月。
问题:
井筒施工中所发生的工期延误事件,应当由谁承担责任?
选项
答案
井筒施工中所发生的工期延误事件,其责任划分为: 对于事件一,矿井进场公路由建设单位负责修建,因其标准不能保证运输的要求,雨季造成材料运输问题而使工程延期,责任在于建设单位。 对于事件二,施工单位出现设备故障,因此,责任在于施工单位。 对于事件三,井筒涌水量大于测定值,属地质资料的准确问题,不是施工单位的责任,责任属于建设单位。 对于事件四,井筒建成后的涌水量大于井筒验收规定,进行注浆堵水耽误的工期,责任应当属于施工单位。
解析
考查的是井筒施工中所发生的工期延误事件的责任归属。在建设工程施工过程中,其工期的延长分为工程延误和工程延期两种。虽然它们都是使工程拖期,但由于性质不同,因而业主与承包单位所承担的责任也就不同。如果是属于工程延误,则由此造成的一切损失由承包单位承担。同时,业主还有权对承包单位施行误期违约罚款。而如果是属于工程延期,则承包单位不仅有权要求延长工期,而且还有权向业主提出赔偿费用的要求以弥补由此造成的额外损失。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/7TGw777K
本试题收录于:
矿业工程管理与实务题库二级建造师分类
0
矿业工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
采用增量投资内部收益率(△IRR)法比选计算期不同的互斥方案时,对于已通过绝对效果检验的投资方案,确定优选方案的准则是()。
为了有效地控制工程造价,应将工程造价管理的重点放在工程项目的()阶段。
【2007年真题】已知某工作总时差为8天、最迟完成时间为第16天,最早开始时间为第7天,则该工作的持续时间为()。
【2008年真题】建设工程最典型的价格形式是()。
项目融资过程中,设计和选择合适的融资结构前应完成的工作是()。
【2012年真题】下列内容中,属于设计概算审查内容的是()。
根据我国现行规定,应免征土地增值税的是()的房地产。
在工程费用监控过程中,明确费用控制人员的任务和职责分工,改善费用控制工作流程等措施,属于费用偏差纠正的()。
根据《建筑工程施工图设计文件审查暂行办法》,建设单位将施工图报建设行政主管部门审查时,需提供的材料包括()。
钢筋混凝土井塔的施工方法中,具有大模板现浇工艺的优越性,工艺较为简单,减少了大量起重机的吊运工作量的是()。
随机试题
水解后呈伯胺发生重氮化偶合反应的药物是
A.质量B.质量保证C.质量控制D.质量管理E.全面质量管理决定产品的适用性的性质是
影响牙周探诊准确性的因素不包括
下列工程造价指数中,属于总指数的有()。
根据《仲裁法》,仲裁裁决可能被撤销的情形有()。
总分类科目一般由()统一制定。
王女士因遭受家庭暴力从家里逃了出来,找到社会工作者,这时社会工作者正确的处理方式是()。
【资料】在学《谁是最可爱的人》时,教师问:“谁是最可爱的人呢?”一个学生站起来说:“老师,我是不是最可爱的人啊?”老师说:“你热爱劳动,乐于助人,你是可爱的人;如果你能按时完成作业,认真听讲,上课积极发言,那么你就是最可爱的人。”你认为教师在对学生实施
推进和谐社会建设必须遵循的基本原则包括()。
TextTheSpringFestivalis【C1】______.Asatradition,peopleare【C2】______tohavesomethingnewtouseorwear,【C3】______chi
最新回复
(
0
)