关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则，下列说法中正确的是( )。【2017年真题】

admin2018-11-28 29

问题关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则，下列说法中正确的是( )。【2017年真题】

选项 A、在初始延误发生作用期间，其他并发延误者按比例承担责任
B、若初始延误者是发包人，则在其延误期内，承包人可得到经济补偿
C、若初始延误者是客观原因，则在其延误期内，承包人不能得到经济补偿
D、若初始延误者是承包人，则在其延误期内，承包人只能得到工期补偿

答案B

解析在实际施工过程中，工期拖期很少是只由一方造成的，往往是两、三种原因同时发生(或相互作用)而形成的，故称为“共同延误”。在这种情况下，要具体分析哪一种情况延误是有效的，应依据以下原则：
(1)首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任。
(2)如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿。
(3)如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可以得到工期延长，但很难得到费用补偿。
(4)如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人既不能得到工期补偿，也不能得到费用补偿。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/8p9w777K

本试题收录于：建设工程计价题库一级造价工程师分类

建设工程计价

一级造价工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则，下列说法中正确的是( )。【2017年真题】

建设工程计价

一级造价工程师

根据《建设工程工程量清单计量规范》措施费清单编制，正确的有()。

关于锚固桩(或称抗滑桩)的说法，正确的有()。

下列关于水泥的说法，不正确的是()。

地下工程按开发深度分为()类。

工程量计算规范中“工作内容”的作用有()。

[2017年真题]高强混凝土与普通混凝土相比，说法正确的有()。

[2017年真题]膨胀蛭石是一种较好的绝热材料、隔声材料，但使用时应注意()。

[2015年真题]钢筋混凝土预制桩的运输和堆放应满足以下要求()。

某公司进口10辆轿车，装运港船上交货价5万美元/辆，海运费500美元/辆，运输保险费300美元/辆，银行财务费率0.5%，外贸手续费率1.5%，关税税率100%，计算该公司进口10辆轿车的关税为(　　)。(外汇汇率：1美元=8.3元人民币)

韩国首尔的崇礼门，也叫南大门，是首尔乃至韩国的主要地标。()

钢铁联合企业能耗指标达到：吨钢综合能耗高炉流程低于(　　　)标煤，电炉流程低于(　　　)t标煤。

航空运输的货运单由集中托运商填开。()

下面是已公布的2002年我国国际收支平衡表简表，请据此对2002年国际收支情况做一分析，在下列备选答案中选出正确答案。

甲在一刑事附带民事诉讼中，被法院依法判处罚金并赔偿被害人损失，但甲的财产不足以全部支付罚金和承担民事赔偿。下列关于如何执行本案判决的表述哪一项是正确的?()

下列选项中，全部属于丹霞地貌的是()。

教师反思有四种常用的方法，即()。

友元类的所有成员函数都是另一个类的______。

下列度量单位中，用来度量CPU时钟主频的是()。

Onespringafternoonfiveyearsago,JimmywascryinginthehallofTaipei’sSherwoodHotel.Lifeseemedunfair.Thepeoplewho

关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则，下列说法中正确的是( )。【2017年真题】

建设工程计价

一级造价工程师

根据《建设工程工程量清单计量规范》措施费清单编制，正确的有()。

关于锚固桩(或称抗滑桩)的说法，正确的有()。

下列关于水泥的说法，不正确的是()。

地下工程按开发深度分为()类。

工程量计算规范中“工作内容”的作用有()。

[2017年真题]高强混凝土与普通混凝土相比，说法正确的有()。

[2017年真题]膨胀蛭石是一种较好的绝热材料、隔声材料，但使用时应注意()。

[2015年真题]钢筋混凝土预制桩的运输和堆放应满足以下要求()。

某公司进口10辆轿车，装运港船上交货价5万美元/辆，海运费500美元/辆，运输保险费300美元/辆，银行财务费率0.5%，外贸手续费率1.5%，关税税率100%，计算该公司进口10辆轿车的关税为( )。(外汇汇率：1美元=8.3元人民币)

韩国首尔的崇礼门，也叫南大门，是首尔乃至韩国的主要地标。()

钢铁联合企业能耗指标达到：吨钢综合能耗高炉流程低于( )标煤，电炉流程低于( )t标煤。

航空运输的货运单由集中托运商填开。()

下面是已公布的2002年我国国际收支平衡表简表，请据此对2002年国际收支情况做一分析，在下列备选答案中选出正确答案。

甲在一刑事附带民事诉讼中，被法院依法判处罚金并赔偿被害人损失，但甲的财产不足以全部支付罚金和承担民事赔偿。下列关于如何执行本案判决的表述哪一项是正确的?()

下列选项中，全部属于丹霞地貌的是()。

教师反思有四种常用的方法，即()。

友元类的所有成员函数都是另一个类的______。

下列度量单位中，用来度量CPU时钟主频的是()。

Onespringafternoonfiveyearsago,JimmywascryinginthehallofTaipei’sSherwoodHotel.Lifeseemedunfair.Thepeoplewho

某公司进口10辆轿车，装运港船上交货价5万美元/辆，海运费500美元/辆，运输保险费300美元/辆，银行财务费率0.5%，外贸手续费率1.5%，关税税率100%，计算该公司进口10辆轿车的关税为(　　)。(外汇汇率：1美元=8.3元人民币)

钢铁联合企业能耗指标达到：吨钢综合能耗高炉流程低于(　　　)标煤，电炉流程低于(　　　)t标煤。