首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某施工单位承接了一4×20m简支梁桥工程。桥梁采用扩大基础,墩身平均高10m。项目为单价合同,且全部钢筋由业主提供,其余材料由施工单位自采或自购。在离本工程不远的江边有丰富的砂源,经检验,砂的质量符合要求。采砂点位于一跨江大桥下游150m处,施工用砂均取自
某施工单位承接了一4×20m简支梁桥工程。桥梁采用扩大基础,墩身平均高10m。项目为单价合同,且全部钢筋由业主提供,其余材料由施工单位自采或自购。在离本工程不远的江边有丰富的砂源,经检验,砂的质量符合要求。采砂点位于一跨江大桥下游150m处,施工用砂均取自
admin
2011-02-11
49
问题
某施工单位承接了一4×20m简支梁桥工程。桥梁采用扩大基础,墩身平均高10m。项目为单价合同,且全部钢筋由业主提供,其余材料由施工单位自采或自购。在离本工程不远的江边有丰富的砂源,经检验,砂的质量符合要求。采砂点位于一跨江大桥下游150m处,施工用砂均取自这里。项目部拟就1#~3#排架组织流水施工,各段流水节拍见下表:
(注:表中排架由基础、墩身和盖梁三部分组成)
根据施工组织和技术要求,基础施工完成后至少10天才能施工墩身。
施工期间,还发生了如下事件:
事件1:由于业主大型安装设备的进场,业主委托承包商对一旧桥进行加固。加固工程中的施工项目在原合同中有相同项目,承包人要求直接采用相关单价来处理加固费用。
事件2:在桥梁基础开挖安危成后,施工项目负责人组织施工人员、质检人员对槽基几何尺寸和标高这两项隐蔽工程进行了检查和验收,随即进入下一道工序。
事件3:施工单位准备开始墩身施工时,由于供应商的失误,将一批不合格的钢筋运到现场,致使墩身施工推迟了10天开始,承包商拟就此向业主提出工期和费用索赔。
选项
答案
[*] 2.不合理。(1分)因为按照索赔的一般要求,由于需要加强桥梁结构以承受“特殊超重荷载”而索赔,承包商只能索赔有关工程费用,无权得到利润。但单价合同中的单价包含了利润在内的一切费用。(3分) 3.不完善。(1分)检查项目还应有:土质情况、地基处理(2分)。还应请监理单位、建设单位、设计单位相关人员参加。(3分) 4.可以(1分)。因为首先造成墩身施工推迟是由于业主的原因,而且该推迟会使工期延长,并会带来人员、设备的窝工,所以承包商可以提出工期和费用索赔。(3分) 5.存在的违法形为是:在大中型公路桥梁周围200m(施工单位是在150m)范围内取砂。(2分)违反了《公路法》的规定(2分)。应由交通主管部门责令停止违法行为,并可以处以3万元以下罚款。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Ab2u777K
本试题收录于:
公路工程管理与实务题库一级建造师分类
0
公路工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
对于这句话:“水池满水试验后才能喷射水泥砂浆保护层”,你认为()。
针对操作及施工管理人员的安全教育与培训主要以()等方面内容为主。
企业建立()是安全生产的重要保证。
燃气管道利用道路桥梁跨越河流时,其技术要求有:()。
职业健康安全风险控制措施计划作为技术组织措施,其主要目的是()。
箱涵顶进挖运土方时,挖土的进尺可根据土质确定,一般宜为()。
非承包人原因引起的工程量增减,该项工程量变化在合同约定幅度以内的,应()单价。
沥青在一定温度和外力作用下的变形又不开裂的能力说明其具有()。
A公司中标某市城区高架路工程第二标段。本工程包括高架桥梁、地面辅道及其他附属工程;工程采用工程量清单计价,并在清单中列出了措施项目;双方签订了建设工程施工合同,其中约定工程款支付方式为按月计量支付,并约定发生争议时向工程所在地仲裁委员会申请仲裁。
按照《公路工程国内招标文件范本》的相关规定,投标人的投标文件必须包括()
随机试题
20世纪中叶以后,特别是20世纪80年代以来,世界各国课程教材改革着力解决的基本问题是()
在工资核算模块中,可将工资数据分成两大类,即基本不变数据和变动数据。以下数据属于基本不变数据的是()。
小张获得遗产100万元,他将其存入10年的定期存款,假设年利率为6%,按复利计算,10年后这笔钱将变为( )元。
质量检验的步骤有()。
已知函数y=(a-1)x2+2ax+1(a∈R),在x∈[1,3]时为单调递增函数,求a的取值范围.
信息系统开发方法的指导思想、开发策略常常相同或相似于
打开工作簿文件:Exc.xlsx,对工作表“图书销售情况表”内数据清单的内容按主要关键字“季度”的升序次序和次要关键字“经销部门”的降序次序进行排序,对排序后的数据进行高级筛选(条件区域设在A46:F47单元格区域,将筛选条件写入条件区域的对应列上。),条
Customersoftendeferpaymentforaslongaspossible.
Theageatwhichyoungchildrenbegintomakemoraldiscriminationsaboutharmfulactionscommittedagainstthemselvesorothers
Questions14-17Thetexthas9paragraphs(A-I).Whichparagraphdoeseachofthefollowingheadingsbestfit?*
最新回复
(
0
)