甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月lO日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那

admin2022-03-25 49

问题甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月lO日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算( )天的拖期违约损失。

选项 A、15
B、16
C、17
D、21

答案D

解析本题虽然发生了不可抗力，但是乙方因管理不善而导致工期拖延的违约责任是不能免除的。因为不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内，而是乙方违约后发生的，因此因不可抗力导致工期拖延的时间仍然是属于乙方工期的延误。因此拖期违约损失应该是5月31日减去5月10日，答案D正确。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/CKgw777K

本试题收录于：建设工程法规及相关知识题库二级建造师分类

建设工程法规及相关知识

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程法规及相关知识

二级建造师

公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期为()

按照《建筑法》规定，以下说法正确的是()。[2009年真题]

某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷，施工方诉至法院，后本案经调解达成协议，并制作了调解书。关于本案中调解的说法，正确的是()。[2015年真题]

当事人不得在合同中协议选择由()的人民法院管辖。[2013年真题]

根据《合同法》，应当采用书面形式的合同有()。[2015年真题]

根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围包括()。[2014年真题]

某开发商其A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保按期还贷，此担保方式属于()。[2015年真题]

关于分包工程的范围，下列说法错误的有()。

在保证获取必要的诊断资料前提下，采取措施错误的是

经产母牛，表现持续而强烈的发情行为，体重减轻。直肠检查发现卵巢为圆形，有突出于表面的直径约2．5cm的结构，触诊该突起感觉壁薄。2周后复查，症状同前该牛可能发生的疾病是()。

在人身保险合同中，(　　)不得被指定为受益人。

对于二手房个人住房贷款，银行的最主要合作单位是房地产经纪公司。()

根据供求规律，均衡产量与需求之间的关系呈()。

国有独资企业、国有独资公司和国有资本控股公司、国有资本参股公司的主要负责人，应当接受依法进行的任期经济责任审计。

每个学期，学校都会通过会考来评价学生的学习情况，这属于()。

格鲁克歌剧的改革措施是什么?

Olderpeoplemustbegivenmorechancestolearniftheyaretocontributetosocietyratherthanbeafinancialburden,accordi

建设工程法规及相关知识

二级建造师

公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期为()

按照《建筑法》规定，以下说法正确的是()。[2009年真题]

某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷，施工方诉至法院，后本案经调解达成协议，并制作了调解书。关于本案中调解的说法，正确的是()。[2015年真题]

当事人不得在合同中协议选择由()的人民法院管辖。[2013年真题]

根据《合同法》，应当采用书面形式的合同有()。[2015年真题]

根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围包括()。[2014年真题]

某开发商其A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保按期还贷，此担保方式属于()。[2015年真题]

关于分包工程的范围，下列说法错误的有()。

在保证获取必要的诊断资料前提下，采取措施错误的是

经产母牛，表现持续而强烈的发情行为，体重减轻。直肠检查发现卵巢为圆形，有突出于表面的直径约2．5cm的结构，触诊该突起感觉壁薄。2周后复查，症状同前该牛可能发生的疾病是()。

在人身保险合同中，( )不得被指定为受益人。

对于二手房个人住房贷款，银行的最主要合作单位是房地产经纪公司。()

根据供求规律，均衡产量与需求之间的关系呈()。

国有独资企业、国有独资公司和国有资本控股公司、国有资本参股公司的主要负责人，应当接受依法进行的任期经济责任审计。

每个学期，学校都会通过会考来评价学生的学习情况，这属于()。

格鲁克歌剧的改革措施是什么?

Olderpeoplemustbegivenmorechancestolearniftheyaretocontributetosocietyratherthanbeafinancialburden,accordi

在人身保险合同中，(　　)不得被指定为受益人。