首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景 某工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,采用可调价施工合同形式。工期20个月,项目监理机构批准的施工总进度计划如图1所示,各项工作在其持续时间内均按匀速进展,每月计划完成投资见表1。 施工过程
背景 某工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,采用可调价施工合同形式。工期20个月,项目监理机构批准的施工总进度计划如图1所示,各项工作在其持续时间内均按匀速进展,每月计划完成投资见表1。 施工过程
admin
2014-02-15
53
问题
背景
某工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,采用可调价施工合同形式。工期20个月,项目监理机构批准的施工总进度计划如图1所示,各项工作在其持续时间内均按匀速进展,每月计划完成投资见表1。
施工过程中发生如下事件:
事件一:建设单位要求调整场地标高,设计单位修改施工图,A工作开始时间推迟1个月。致使施工单位机械闲置和人工窝工损失。
事件二:设计单位修改图纸使C工作发生工程量变化,增加造价10万元,施工单位及时调整部署,如期完成了C工作。
事件三:D、E工作受A工作的影响,开始时间也推迟了1个月。由于物价上涨原因,6~7月份D、E工作的实际完成投资较计划完成投资增加了10%。D、E工作均按原持续时间完成,由于施工机械故障,J工作7月份实际完成计划工程量的80%,J工作持续时间最终延长1个月。
事件四:G工作的实施过程中遇到非常恶劣的气候,导致G工作持续时间延长0.5个月;施工单位采取了赶工措施,使工作能按原持续时间完成,但需增加赶工费0.5万元。
事件五:L工作为隐蔽工程,在验收后项目监理机构对质量提出了质疑,施工单位以隐蔽工程已经监理工程师验收为由拒绝复验。在监理机构的坚持下,对隐蔽工程进行剥离复验。复验结果,工程质量不合格,施工单位进行了整改。
以上事件一至四发生后,施工单位均在规定时间内提出工期顺延和费用补偿要求。
1~7月份投资情况见表2。
针对施工过程中发生的事件,项目监理机构批准的工程延期为多少个月?该丁程实际工期为多少个月?
选项
答案
(1)事件一发生后应批准工程延期1个月,事件四发生后应批准工程延期0.5个月,其他事件未造成工期延误,故项目监理机构批准的工程延期为1.5个月。 (2)该工程实际工期为(20+1+0.5—0.5)个月=21个月。
解析
事件一中,由于建设单位要求调整场地标高,设计单位修改施工图,造成工程量发生变化,A工作开始时间推迟1个月。应批准工程延期1个月。事件四中,由于不可抗力等因素造成的工作时间延长,应适当延长施工时间。应批准工程延期0.5个月。项目监理机构批准的工程延期为1+0.5=1.5(个月)。由于施工单位采取赶工措施,使G工作按原持续时间完成,所以该工程实际工期为(20+1+0.5-0.5)个月=21个月。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/IoLu777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
公路工程投标文件中的承诺函是对主要()的承诺。
背景材料:某桥梁施工企业在长江上施工一座大桥,上部结构为后张法预应力箱梁形式,在施工组织设计中制定了后张法预应力筋的加工和张拉的主要检测内容如下:(1)预应力筋的各项技术性能;(2)预应力管道坐标及管道间距;(3)张
路面工程施工组织设计的编制特点是()。
背景材料:在某桥梁总体施工完毕后,对其进行检测时,某技术人员制定了如下的桥梁总体检测项目:(1)桥梁的净空;(2)桥面中心偏位和桥面宽度;(3)引道中心线与桥梁中心线的衔接以及桥头高程衔接。其中对检测的要求
背景材料:某高速公路设有通信系统,为高速公路各部门提供可靠的通信手段,全线需敷设1条单模光缆。光缆施工工艺如下:(1)光缆采用管道敷设方式;(2)通信管道采用110的PVC塑料管道;(3)敷设管道光缆时以石蜡油或有机
背景材料:某城市郊区新建一级公路长3km,路面设计宽度15m,含中型桥梁一座。路面面层结构为沥青混凝土。粗粒式下面层厚8cm,中粒式中面层厚6cm,细粒式上面层4cm。经批准的路面施工方案为:沥青混凝土由工厂集中厂拌(不考虑沥青拌和厂设
背景材料:某公路一级施工企业进行某高速公路合同段的施工。在其编制的施工组织设计中包括施工平面布置图,从图中反映了该工程的以下内容:(1)原有地形和地貌;(2)沿线的生产、行政、生活等区域的规划及其设施;(3)沿线的便
背景材料:某高速公路第五施工合同段地处城郊,主要工程为路基填筑施工。其中K48+010~K48+328段原为路基土方填筑,因当地经济发展和交通规划需要,经各方协商,决定将该段路基填筑变更为(5×20+3×36+5×20)m预应力钢筋混凝土箱梁桥,
背景材料:某高速公路第五施工合同段地处城郊,主要工程为路基填筑施工。其中K48+010~K48+328段原为路基土方填筑,因当地经济发展和交通规划需要,经各方协商,决定将该段路基填筑变更为(5×20+3×36+5×20)m预应力钢筋混凝土箱梁桥,
下列关于隧道衬砌裂缝病害防治的说法错误的是()。
随机试题
A.小细胞低色素性贫血B.巨幼红细胞性贫血C.恶性贫血D.溶血性贫血E.再生障碍性贫血维生素K可引起
小儿感冒出现的兼证是()
中药饮片调配后,必须经过药师复核无误后方可发出,调配复核的内容有()。
当事人在仲裁过程中,对案件仲裁管辖有异议,应在()提出。
下列不属于教学的意义的是()。
公众是环境最大的利益相关人,拥有保护环境的最大动机,只要有合适的渠道,就能释放出巨大能量。中国公众目前的环保参与程度还很低,原闪不是公众环保意识淡漠,而是缺乏参与渠道。在中国目前的同情下,良性的公众参与不仅能弥补政府力量之不足,还能大大提高公众对政府政策的
Boys’schoolsaretheperfectplacetoteachyoungmentoexpresstheiremotionsandinvolvetheminactivitiessuchasart,dan
以下程序运行后的输出结果是______。main(){inta=1,b=2,c=3;if(c=a)printf("%d\n",c);elseprintf("%d\n",b);}
在长度为97的顺序有序表中作二分查找,最多需要的比较次数为
下列叙述中,正确的是
最新回复
(
0
)