首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某水利枢纽工程有混凝土重力坝、水电站等建筑物构成。施工单位与项目法人签订了其中某坝段的施工承包合同,部分合同条款如下: 合同总金额壹亿伍仟万元整;开工日期为2007年9月20日,总工期26个月。 开工前项目法人向施工单
【背景资料】 某水利枢纽工程有混凝土重力坝、水电站等建筑物构成。施工单位与项目法人签订了其中某坝段的施工承包合同,部分合同条款如下: 合同总金额壹亿伍仟万元整;开工日期为2007年9月20日,总工期26个月。 开工前项目法人向施工单
admin
2017-06-01
43
问题
【背景资料】
某水利枢纽工程有混凝土重力坝、水电站等建筑物构成。施工单位与项目法人签订了其中某坝段的施工承包合同,部分合同条款如下:
合同总金额壹亿伍仟万元整;开工日期为2007年9月20日,总工期26个月。
开工前项目法人向施工单位支付10%的工程预付款,预付款扣回按公式R=
计算。其中F
1
为10%,F
2
为90%。从第1个月起,按进度款5%的比例扣留保留金。
施工过程中发生如下事件:
事件一:在倒流设计前,施工单位在围堰工程位置进行了补充地质勘探,支付勘探费2万元。施工单位按程序向监理单位提交了索赔意向书和索赔申请报告。索赔金额为2.2万元(含勘探费2万元,管理费、利润各0.1万元)。
事件二:大坝坝基采用水泥灌浆,灌浆采用单排孔,分三序施工,其施工次序如下图。根据施工安排在基岩上浇筑一层坝体混凝土后再进行钻孔灌浆。
事件三:至2008年3月,施工累计完成工程量2700万元。4月份的月进度付款申请单见下表。
【问题】
事件一中,施工单位可以获得索赔费用是多少?并说明理由。
选项
答案
事件一中施工单位可以获得索赔的费用是零。理由:施工单位为其临时工程所需进行的补充地质勘探,其费用由施工单位自行承担。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/JSKw777K
本试题收录于:
水利水电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
水利水电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
背景资料:某工程公司承建南方某地区铁路桥梁工程。该桥由5×32m混凝土简支箱梁组成。箱梁浇筑采用支架法施工,施工期安排在6月至9月。施工中发生以下事件:事件一:项目经理部按有关规定,组建架子队进行施工。劳务人员由其他项目(路基、隧道、桥
机械化大养的内容包括()。
铁路高墩采用滑模施工时,当底层混凝土强度至少达到()MPa时,可继续提升。
水电工程施工过程中的工程变更指令可由()发出。
某项目业主决定新建一座水电站,该工程设计已完成,施工图纸齐备,施工现场已完成“三通一平”工作,已具备开工条件。工程施工招标委托招标代理机构采用公开招标方式代理招标。招标代理机构编制了标底(800万元)和招标文件。招标文件中要求工程总工期为365天。
按规定,第一个单元工程在( )获批准后自行开工。
水利水电工程阶段验收的主要工作是( )。
( )模板是由面板、围檀、支承桁架和爬杆等组成,其突出优点是自重轻,其电动装置具有力矩限制与行程控制功能,运行安全、可靠,升程准确。
土石坝施工中土石料场规划的主要内容有()。
经纬仪的操作步骤是()。
随机试题
初级精母细胞()
治疗气虚便秘宜选
甲、乙、丙三人成立了一家合伙企业,合伙协议约定由甲经营并承担合伙企业的全部债务,丁是该合伙企业的债权人。当合伙企业的财产不足以偿付丁的债权时,丁()
螺旋体感染首选
李某是否有权请求法院撤销王某和赵某的买卖合同?请说明理由。如果李某主张撤销王某继承权抛弃的行为,能否得到法院的支持,请说明理由。
机器装配过程一般分为()。
因确认股东资格纠纷引起的民事诉讼,由公司住所地人民法院管辖。()
国别价值和()存在“比较差异”,是国际价值规律发挥作用的一种表现形式。
南宋时期形成的坊刻中心有()等。
下图中的立体图形①是由立体图形②、③和④组合而成,下列哪一项能够填入问号处?
最新回复
(
0
)