某工程建设项目的施工计划如图8-3所示。在施工过程中，由于业主原因、不可抗力因素和承包人原因对各项工程的持续时间产生了一定的影响，其进度延误情况如表8-2所示 (正数为延长工作天数，负数为缩短工作天数)。网络计划的计划工期为84天。由于工作时间延误，网络计

admin2009-04-15 146

问题某工程建设项目的施工计划如图8-3所示。在施工过程中，由于业主原因、不可抗力因素和承包人原因对各项工程的持续时间产生了一定的影响，其进度延误情况如表8-2所示 (正数为延长工作天数，负数为缩短工作天数)。网络计划的计划工期为84天。由于工作时间延误，网络计划的实际工期为92天，如图8-4所示。为此，承包人依据合同约定，就业主原因和不可抗力因素造成的延误提出延长合同工期18天，或至少按实际工期的延误延长合同工期8天。同时，承包人还就工期延误造成的经济损失提出费用索赔11.8万。

试问：
1．确定网络计划图8-3和图8-4的关键线路。
2．延长合同工期18天和按实际工程延长合同工期8天是否合理?为什么?
3．监理工程师应签证延长合同工期几天?为什么?(用网络计划图表示)
4．假设不可抗力均为非业主风险，监理工程师应签证合理索赔金额是多少?

选项

答案1．图8-3的关键线路是B→C→E→G或①→③→④→⑥→⑦；图8-4的关键线路为B→D→F→H或①→③→④→⑤→⑦。 2．要求顺延工期18天不合理。因业主原因和不可抗力因素对工作持续时间的影响不全在关键线路上。要求顺延工期8天也不合理。因其中包含了施工单位自身原因所造成的工作持续时间的延长和缩短。 3．由非施工单位原因造成的工期延长应给予延期。考虑业主原因、不可抗力因素导致的延期作网络图如图8-5。 [*] 签证顺延的工期为90-84＝6(天)。 4．只考虑因业主直接原因所造成的经济损失部分： 800+2×600+500+3×800+3×500＝6 400(万元)

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/MsFf777K

本试题收录于：综合考试题库公路监理师分类

综合考试

公路监理师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

综合考试

公路监理师

给水管道的布置要根据()情况而定。

全面了解建设用地范围内各种地基的承载能力,对城市建设用地选择和各类工程建设项目的合理布置以及工程建设的经济性,都十分重要。()

修建性详细规划是以()为依据,用以指导各项建筑和工程设施的设计和施工的规划设计。

城市规划管理是组织编制和审批管理,并依法对城市土地使用和各项建设的安排实施控制、引导和监督的行政管理活动。城市规划管理要由若干相互联系的工作系统组成,它可以分为几个系统。以下有误的是()。

经济适用住房指导价是根据平均成本加4%的利润确定,对管理水平较高的开发建设单元,由于劳动生产率较高,成本控制较好,实际利润可能高于4%,否则其利润可能会低于4%,甚至可能会亏本。()

设立房地产开发企业应当具备有()名以上持有专业证书的房地产专业、建筑工程专业的专职技术人员。

业主委员会开展活动所需费用,由全体业主分担。()

建设单位通过招投标方式选聘物业管理企业,预售商品房项目应当在取得《商品房预售许可证》之前完成,非出售的新建物业项目应当在交付使用前60日完成。()

下列哪些情况下必须经物业管理区域内全体业主所持股票权2/3以上才能通过。()

结构施工图主要表明结构专业的设计内容,同时反映建筑、给排水、暖通、电气等专业对结构的要求。()

患者，男，54岁。眩晕1个月，加重2周，昏眩欲仆，神疲乏力，面色白，时有心悸，夜寐欠安，舌淡，脉细。治疗应首选()

()是超过合理使用年限的建设工程鉴定的委托人。

[2012年第111题]下列有关老年人照料设施建筑阳台设计的叙述，错误的是：

下列各项中属于流动资产的有()。

我国证券投资分析师自律组织是()

下列不属于学前儿童语言教育活动的是()

非有效的证券或资产组合位于资本市场线的上方。[对外经济贸易大学2013研]

甲因购房向朋友乙借款，但是到期后甲未能按时偿还，乙将甲起诉至法院。法院判决甲在判决书生效后10日内偿还借款。甲收到判决书后，将自己的财产转移至父亲名下，致使法院的判决无法执行。甲的行为()

=_______.

Nobodyshould______.