【背景资料】某建设单位投资兴建一大型商场，地下2层，地上9层，钢筋混凝土框架结构，建筑面积为71500m2。经过公开招标，某施工单位中标，中标造价25025．00万元。双方按照《建设工程施工合同(示范文本)》GF一2013一0201签订了施工总承包合同。合

admin2019-01-14 78

问题【背景资料】某建设单位投资兴建一大型商场，地下2层，地上9层，钢筋混凝土框架结构，建筑面积为71500m²。经过公开招标，某施工单位中标，中标造价25025．00万元。双方按照《建设工程施工合同(示范文本)》GF一2013一0201签订了施工总承包合同。合同中约定工程预付款比例为10％，并从未完施工工程尚需的主要材料款相当于工程预付款时起扣，主要材料所占比重按60％计。在合同履行过程中，发生了下列事件：
事件一：施工总承包单位为加快施工进度，土方采用机械一次开挖至设计标高；租赁了30辆特种渣土运输汽车外运土方，在城市道路路面遗撒了大量渣土；用于垫层的2：8灰土提前2d搅拌好备用。
事件二：中标造价费用组成为：人工费3000万元，材料费17505万元，机械费995万元，管理费450万元，措施费用760万元，利润940万元，规费525万元，税金850万元。施工总承包单位据此进行了项目施工承包核算等工作。
事件三：在基坑施工过程中，发现古化石，造成停工2个月。施工总承包单位提出索赔报告，索赔工期2个月，索赔费用34．55万元。索赔费用经项目监理机构核实，人工窝工费18万元，机械租赁费用3万元，管理费2万元，保函手续费0．1万元，资金利息0．3万元，利润0．69万元，专业分包停工损失费9万元，规费0．47万元，税金0．99万元。经审查，建设单位同意延长工期2个月；除同意支付人员窝工费、机械租赁费外，不同意支付其他索赔费用。
【问题】
分别指出事件一中施工单位做法的错误之处，并说明正确做法。

选项

答案事件一中，施工单位的做法存在如下错误之处： (1)“土方采用机械一次开挖至设计标高”错误。机械挖土在接近设计坑底高程或边坡边界时应预留20～30cm厚的土层，用人工开挖和修坡，边挖边修坡，保证高程符合设计要求。 (2)“在城市道路路面遗撒了大量渣土”错误。运输遗撒是施工现场环境影响因素之一，污染路面，影响人员健康，对环境造成不利影响。应在运输过程中采用苫盖、封闭等方式避免遗撒。 (3)“用于垫层的2：8灰土提前2d搅拌好备用”错误。用于垫层施工的灰土，提前搅拌好的话，其强度在用于工程实体前即开始形成，这对工程实体质量是不利的。因此，用于垫层的灰土应当随拌随用。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Qvyw777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库二级建造师分类

建筑工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

二级建造师

下列多层砖砌体房屋楼梯间构造要求不正确的是()。

下列钢筋混凝土抗震墙竖向和横向分布钢筋的配置规定不正确的是()。

一级设防钢筋混凝土抗震墙的厚度构造要求规定是()。

下列建设工程的施工合同，其合同无效的有()。

对工程网络计划进行优化，其目的是使该工程()。

在进行工期一成本调整时，选择调整对象的原则正确的有()。

工程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求()。

已知某写字楼工程双代号网络计划的计划工期等于计算工期，且工作F的完成节，点为关键节点，则该工作()。

蒲黄的药用部位为

患者，女，27岁。发热，多处关节炎，面部有蝶形红斑，诊断为系统性红斑狼疮。特异性高的检查结果是

痰饮，脐下动悸，吐涎沫而头眩者，治宜选用

设352D：x2+y2≤a2，则为()。

页面的上下边距设置或调整可通过()实现。

根据《仲裁法》和《民事诉讼法》的规定，下列各项中，正确的有()。

我国社会主义经济制度的基础是()。

学生思想品德形成的动力是教师的帮助与教育。