首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程项目,业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同,包括A、B、C、D、E、 F、G、H八项工作,合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同,包括设备安装与调试工作,合同工期180天。通过相互的协调,编制了图5—2所示的网络进度计划。
某工程项目,业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同,包括A、B、C、D、E、 F、G、H八项工作,合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同,包括设备安装与调试工作,合同工期180天。通过相互的协调,编制了图5—2所示的网络进度计划。
admin
2009-05-15
67
问题
某工程项目,业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同,包括A、B、C、D、E、
F、G、H八项工作,合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同,包括设备安装与调试工作,合同工期180天。通过相互的协调,编制了图5—2所示的网络进度计划。
该工程施工过程中发生了以下事件;
(1)基础工程施工时,业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时,使A工作延误7天,
(2)B工作施工后进行检查验收时,发现一预埋件埋置位置有误,经核查,是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。甲建筑公司进行了返工处理,损失5万元,且使B工作延误15天;
(3)甲建筑公司因人员与机械调配问题造成C工作增加工作时间5天,窝工损失2万元;
(4)乙安装公司设备安装时,因接线错误造成设备损坏,使乙安装公司安装调试工作延误5天,损失12万元。
发生以上事件后,施工单位均及时向业主提出了索赔要求。
[问题]
1.施工单位对以上各事件提出索赔要求,分析业主是否应给予甲建筑公司和乙安装公司工期和费用补偿。
2.如果合同中约定,由于业主原因造成延期开工或工期延期,每延期一天补偿施工单位6000元,由于施工单位原因造成延期开工或工期延误,每延误一天罚款6000元。计算施工单位应得的工期与费用补偿各是多少?
3.该项目采用预制钢筋混凝土桩基础,共有800根桩,桩长9m。合同规定:桩基分项工程的综合单价为180元/m;预制桩由业主购买供应,每根桩按950元计。计算甲建筑公司桩基础施工应得的工程款是多少?
(注:计算结果保留一位小数。)
选项
答案
1.对索赔要求的判定 (1)业主,钢筋混凝土预制桩供应不及时,造成A工作延误,因A工作是关键工作,业主应给甲公司补偿工期和相应费用。 业主应顺延乙公司的开工时间和补偿相关费用。 (2)因设计图纸错误导致甲公司返工处理,由于B工作是非关键工作,因为已经对A工作补偿工期,B工作延误的15天在其总时差范围以内,故不给予甲公司工期补偿,但应给甲公司补偿相应的费用。 因对乙公司不造成影响,故不应给乙公司工期和费用补偿。 (3)由于甲公司原因使C工作延长,不给予甲公司工期和费用补偿。 因未对乙公司造成影响,业主不对乙公司补偿。 (4)由于乙公司的错误造成总工期延期与费用损失,业主不给予工期和费用补偿。 由此引起的对甲公司的工期延误和费用损失,业主应给予补偿。 2.工期和费用补偿的计算 (1)甲公司应得到工期补偿如下。 事件1:业主预制桩供应不及时补偿工期7天。 事件4:因安装公司原因给甲公司造成工期延误,应补偿5天。 工期补偿合计12天。 甲公司应得到费用补偿如下。 事件1:7×6000=4.2万元 事件2:5.0万元 事件4;5×6000=3.0万元 费用补偿合计12.2万元。 (2)因业主预制桩供应不及时,乙公司应得到工期补偿7天。 乙公司应得到费用补偿如下。 事件1补偿;7×6000=4.2万元 事件4罚款:5×6000=3.0万元 费用补偿合计4.2-3.0;1.2万元 3.工程价款的计算 桩购置费为:800×950=76万元 桩基础工程合同价款:800×9×180=129.6万元 甲公司桩基础施工应得工程价款为:129.6-76=53.6万元
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/TChu777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
下列不属于常见桥梁上部结构施工技术的是()。
水泥混凝土路面抗滑构造深度检测方法为()。
可以预防沥青混凝土路面横向接缝病害的措施是()。
背景材料: 某公路工程的施工进度计划垂直图如下。根据垂直图可以说明工程的施工组织安排和施工进度计划。 问题:桥头引道集中土方有几个施工队?分别在哪些位置和时段施工?
可以预防沥青混凝土路面横向接缝病害的措施是()。
背景材料: 某高速公路B标段,承建一座10×30m连续箱形梁桥,5跨一联。设计基础为嵌岩桩,桩径1.5m;下部构造为双柱式墩,直径为1.3m,柱顶设置盖梁,墩柱高度为8~18m。施工人员提出如下墩柱施工方案: (1)对已完工的桩基,按要求凿去桩头到
开挖深度超过()m时,特别是在街道、居民区、行车道附近开挖土方时,不论深度大小都应视为高处作业,并设置警告标志和高度不低于()m的双道防护栏,夜间还要设红色警示灯。
可采用修补法进行处理的质量缺陷是()。
下列理解正确的有( )。
案例一[背景材料]某办公大楼由主楼和裙楼两部分组成,平面呈不规则四边形,主楼二十九层,裙楼四层,地下二层,总建筑面积81650m2。该工程5月份完成主体施工,屋面防水施工安排在8月份。屋面防水层由一层聚氨酯防水涂料和一层自粘SBS高分子防水卷材构
随机试题
焊条堆放时要用木板垫高,距离地面高度不小于100mm。
简述JavaServlet与Applet之间的差别。
A、劳淋B、热淋C、石淋D、血淋E、膏淋萆薢尤宜用于()
A地甲公司与B地乙公司签订一份书面购销合同,甲公习向乙公司购买冰箱200台,每台价格是1500元。双方约定由乙公司代办托运,甲公司在收到货物后的10日内付款,合同的违约金为合同价款的10%。并且约定了因合同发生纠纷由合同签订地C地的法院管辖。但是,在合同签
2007年5月,甲公司与乙服装厂签订房屋租赁合同。合同约定:甲公司将其所有的四间房屋租赁给乙服装厂。乙服装厂因经济效益不好,于2008年2月擅自将其中的两间房屋租赁给了丙公司。甲公司以乙服装厂为被告向法院起诉,要求解除房屋租赁合同并恢复房屋原状。法院受理该
建设工程开工前,施工单位应当指定项目经理,并将项目经理的姓名及授权事项书面通知建设单位,同时报()备案。
以下不属于问题界定的主要方法的是()。
A小区王某等住户因车位问题与该小区的开发商B公司发生争议。B公司与王某等住户的购房合同规定:B公司将为本楼住户提供地下停车场的停车车位。但王某等住户搬进小区后,发现B公司已将该楼50多套房连同地下停车场卖给了C公司。C公司明确表示,地下停车场的车位仅供本楼
人们普遍认为适量的体育运动能够有效降低中风的发生率,但科学家还注意到有些化学物质也有降低中风风险的效用。番茄红素是一种让番茄、辣椒、西瓜和番木瓜等果蔬呈现红色的化学物质。研究人员选取一千余名年龄在46至55岁之间的人,进行了长达12年的跟踪调查,发现其中番
Isanti-whitebiasaproblem?Anewstudysayswhitesthinkdiscriminationagainstthemisabiggerproblemthananti-blackbias
最新回复
(
0
)