首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某公路跨线桥工程,按《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)招标并签订施工合同,基坑开挖后发现有城市供水管道横跨基坑(设计文件未显示有供水管道),须将供水管道改线并对地基进行处理,为此业主以书面形式通知承包人停工10天,并同意合同工期顺延10天为确保继
某公路跨线桥工程,按《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)招标并签订施工合同,基坑开挖后发现有城市供水管道横跨基坑(设计文件未显示有供水管道),须将供水管道改线并对地基进行处理,为此业主以书面形式通知承包人停工10天,并同意合同工期顺延10天为确保继
admin
2022-03-24
67
问题
某公路跨线桥工程,按《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)招标并签订施工合同,基坑开挖后发现有城市供水管道横跨基坑(设计文件未显示有供水管道),须将供水管道改线并对地基进行处理,为此业主以书面形式通知承包人停工10天,并同意合同工期顺延10天为确保继续施工,要求工人、施工机械等不要撤离施工现场,但在通知中未涉及由此造成承包人停工损失如何处理。承包人认为该事件对其造成较大损失,于是按合同条款规定的程序提出索赔要求。
问题:
如果提出索赔要求,应向业主提供哪些索赔文件?
选项
答案
应向业主提供的索赔文件主要有: (1)致业主的索赔信函,提出索赔要求。 (2)索赔报告:提出索赔事实和内容,引用文件、合同条款说明索赔的合理与合法性,提出索赔费用的计算依据及要求的赔偿金额。 (3)索赔费用计算书及索赔证据复印件。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/TTq5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
根据索赔目的的不同,索赔分为()。
设备监理工程师在索赔中可能处于()的地位。
(),是指合同依法成立后,在尚未履行或尚未完全履行时,当事人依法经过协商,对合同的内容进行修订和调整所达成的协议。
(),是指合同当事人一方向另一方提出订立合同的要求,并列明合同的条款,以及限定其在一定期限作出承诺的意思表示。
一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为4万元,合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错,但甲方是主要过错方,应承担75%的过错责任。则损失的承担应为()。
依据《合同法》规定,当事人在合同中既约定定金,又约定违约金时,若一方违约,对方()追究违约方的赔偿责任。
在合同履行期间,委托人要求终止或解除合同,关于委托人的违约责任,下列说法错误的是()。
某施工合同经法院确认无效后,应认为该合同从()日起无效。
当法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时,()日合同成立。
随机试题
静压滑动轴承的整个系统通常由()部分组成。
甲企业目前的资产负债率为0.6,分期付款购买固定资产一台,将会导致甲企业()。
A.苍术B.厚朴C.白豆蔻D.木瓜E.砂仁具有燥湿健脾功效的药物是
甲、乙、丙、丁共有一艘大型轮船,甲占该船88%份额。现甲欲将该船作抵押向某银行贷款400万元。各共有人事先对此未作约定,则下列说法中正确的是:
新建桥梁可采用基于技术状况检查的检算评定来确定其实际承载能力。()
下列关于历史成本计量的表述中,不正确的是()。
阅读下面材料,回答问题。某日上午,没有完成数学作业的张津津被黄二洲老师叫到讲桌前,然后黄老师向全班下达任务:“每个人去打十棍,谁打得不狠就打谁”。结果,全班有36名学生,除了另外3个没有做完作业的学生外,其余32名学生全部动了手,共打了张津津32
按照加涅的学习结果分类观点,了解自己的学习特点并能适时调节学习进程的学生具备了较高水平的()
造成南北经济差距进一步扩大的主要根源是
Completethenotesbelow.WriteNUMBERSAND/ORNOMORETHANTHREEWORDSforeachanswer.
最新回复
(
0
)