甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那

admin2018-04-24 30

问题甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算( )天的拖期违约损失。

选项 A、15
B、16
C、17
D、21

答案D

解析本题虽然发生了不可抗力，但是乙方因管理不善而导致工期拖延的违约责任是不能免除的。因为不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内，而是乙方违约后发生的，因此因不可抗力导致工期拖延的时间仍然是属于乙方工期的延误。因此拖期违约损失应该是5月31日减去5月10日，答案D正确。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Txtu777K

本试题收录于：建设工程法规及相关知识题库一级建造师分类

建设工程法规及相关知识

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程法规及相关知识

一级建造师

根据我国《公司法》的规定，股份有效公司发行公司债券决议应当由()作出。

根据《合同法》的规定，违约责任，除另有规定者外，总体上实行(　　)原则。

当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书书送达之日起()日内向上一级人民法院提起上诉。

张某有一栋可以眺望海景的别墅，当他得知有一栋大楼将要建设，从此别墅不能再眺望海景时，就将别墅卖给想得到一套可以眺望海景的房屋张某。张某的行为违背了民法的(　　)。

有下列(　　)情形之一的，注册机关依据职权或者根据利害关系人的请求，可以撤销注册建造师的注册。

在执行政府定价或政府指导价的合同过程中，如逾期付款，遇标的物的价格发生变化，则处理的原则是(　　)。

债务人按合同约定履行合同义务是，债权人无正理由拒绝受领，则债权人可以采取()的方式终止合同。

在合同履行的过程中，如果合同内容约定不明确，协议补充和按照交易习惯都不能解决时，则只能依据我国《合同法》的规定履行。下列表述中正确的有()。

某承包人委托某进出口代理商进口成套设备，该代理商依约以自己名义与境外设备供应商订立进口合同，该合同双方约定该供应商将设备运至项目现场，接受人为该承包人，则此合同履行的主体是()。

Whereisthemangoing?

交流发电机的工作特性主要有：___、_和_____。

Protel99SE只能运用于Windows95以上操作系统。

A．脑震荡B．脑挫伤C．脑裂伤D．脑膜外血肿E．脑膜下血肿脑实质血管破裂，会导致

A．钠B．钙C．铬D．铜E．镁肝豆状核变性患者膳食应限制的矿物质为

粉尘污染治理，可采用()、湿式除尘、电除尘等方法。

新员工上岗前的三级安全教育，通常是指进厂、进车间、进班组三级，对建设工程来说，具体指（）。

在Word编辑状态下，通过()可以选中整个文档内容。

化学试卷分析中，区分度是()。

AlthoughIaminperfecthealth,andinpossessionofavalidclass-oneCaliforniadrivinglicense,Iamrunning【C1】______prob

建设工程法规及相关知识

一级建造师

根据我国《公司法》的规定，股份有效公司发行公司债券决议应当由()作出。

根据《合同法》的规定，违约责任，除另有规定者外，总体上实行( )原则。

当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书书送达之日起()日内向上一级人民法院提起上诉。

张某有一栋可以眺望海景的别墅，当他得知有一栋大楼将要建设，从此别墅不能再眺望海景时，就将别墅卖给想得到一套可以眺望海景的房屋张某。张某的行为违背了民法的( )。

有下列( )情形之一的，注册机关依据职权或者根据利害关系人的请求，可以撤销注册建造师的注册。

在执行政府定价或政府指导价的合同过程中，如逾期付款，遇标的物的价格发生变化，则处理的原则是( )。

债务人按合同约定履行合同义务是，债权人无正理由拒绝受领，则债权人可以采取()的方式终止合同。

在合同履行的过程中，如果合同内容约定不明确，协议补充和按照交易习惯都不能解决时，则只能依据我国《合同法》的规定履行。下列表述中正确的有()。

某承包人委托某进出口代理商进口成套设备，该代理商依约以自己名义与境外设备供应商订立进口合同，该合同双方约定该供应商将设备运至项目现场，接受人为该承包人，则此合同履行的主体是()。

Whereisthemangoing?

交流发电机的工作特性主要有：_______、_______和_______。

Protel99SE只能运用于Windows95以上操作系统。

A．脑震荡B．脑挫伤C．脑裂伤D．脑膜外血肿E．脑膜下血肿脑实质血管破裂，会导致

A．钠B．钙C．铬D．铜E．镁肝豆状核变性患者膳食应限制的矿物质为

粉尘污染治理，可采用()、湿式除尘、电除尘等方法。

新员工上岗前的三级安全教育，通常是指进厂、进车间、进班组三级，对建设工程来说，具体指（）。

在Word编辑状态下，通过()可以选中整个文档内容。

化学试卷分析中，区分度是()。

AlthoughIaminperfecthealth,andinpossessionofavalidclass-oneCaliforniadrivinglicense,Iamrunning【C1】______prob

根据《合同法》的规定，违约责任，除另有规定者外，总体上实行(　　)原则。

张某有一栋可以眺望海景的别墅，当他得知有一栋大楼将要建设，从此别墅不能再眺望海景时，就将别墅卖给想得到一套可以眺望海景的房屋张某。张某的行为违背了民法的(　　)。

有下列(　　)情形之一的，注册机关依据职权或者根据利害关系人的请求，可以撤销注册建造师的注册。

在执行政府定价或政府指导价的合同过程中，如逾期付款，遇标的物的价格发生变化，则处理的原则是(　　)。

交流发电机的工作特性主要有：___、_和_____。