首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工业项目发包人采用工程量清单计价方式,与承包人按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了工程施工合同。合同约定:项目的成套生产设备由发包人采购;管理费和利润为人材机费用之和的18%,规费和税金为人材机费用与管理费和利润之和的10%;人工工资标准为80元
某工业项目发包人采用工程量清单计价方式,与承包人按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了工程施工合同。合同约定:项目的成套生产设备由发包人采购;管理费和利润为人材机费用之和的18%,规费和税金为人材机费用与管理费和利润之和的10%;人工工资标准为80元
admin
2022-11-17
96
问题
某工业项目发包人采用工程量清单计价方式,与承包人按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了工程施工合同。合同约定:项目的成套生产设备由发包人采购;管理费和利润为人材机费用之和的18%,规费和税金为人材机费用与管理费和利润之和的10%;人工工资标准为80元/工日。窝工补偿标准为50元/工日,施工机械窝工闲置台班补偿标准为正常台班费的60%,人工窝工和机械窝工闲置不计取管理费和利润;工期270天,每提前或拖后一天奖励(或罚款)5000元(含税费)。
承包人经发包人同意将设备与管线安装作业分包给某专业分包人,分包合同约定,分包工程进度必须服从总包施工进度的安排,各项费用、费率标准约定与总承包施工合同相同。开工前,承包人编制并得到监理工程师批准的施工网络进度计划如图4所示,图中箭线下方括号外数字为工作持续时间(单位:天),括号内数字为每天作业班组工人数,所有工作均按最早可能时间安排作业。
施工过程中发生了如下事件:
事件1:主体结构作业20天后,遇到持续两天的特大暴风雨,造成工地堆放的承包人部分周转材料损失费用2000元;特大暴风雨结束后,承包人安排该作业队中20人修复倒塌的模板及支撑,30人进行工程修复和场地清理,其他人在现场停工待命,修复和清理工作持续了1天时间。施工机械A、B持续窝工闲置3个台班(台班费分别为:1200元/台班、900元/台班)。
事件2:设备基础与管沟完成后,专业分包人对其进行技术复核,发现有部分基础尺寸和地脚螺栓预留孔洞位置偏差过大。经沟通,承包人安排10名工人用了6天时间进行返工处理,发生人材机费用1260元,使设备基础与管沟工作持续时间增加6天。
事件3:设备与管线安装作业中,因发包人采购成套生产设备的配套附件不全,专业分包人自行决定采购补全,发生采购费用3500元,并造成作业班组整体停工3天,因受干扰降效增加作业用工60个工日,施工机械C闲置3个台班(台班费:1600元/台班),设备与管线安装工作持续时间增加3天。
事件4:为抢工期,经监理工程师同意,承包人将试运行部分工作提前安排,和设备与管线安装搭接作业5天,因搭接作业相互干扰降效使费用增加10000元。
其余各项工作的持续时间和费用没有发生变化。
上述事件后,承包人均在合同规定的时间内向发包人提出索赔,并提交了相关索赔资料。
问题:
承包人可以得到的各事件费用索赔为多少元?总费用索赔额为多少元?工期奖励(或罚款)为多少元?
选项
答案
事件1费用索赔=(20+30)×80×(1+18%)×(1+10%)=5192(元) 事件2费用索赔0元 事件3费用索赔=[3500×(1+18%)+3×30×50+60×80×(1+18%)+3×1600×60%]×(1+10%)=18891.4(元) 事件4费用索赔0元 总费用索赔额=5192+18891.4=24083.4(元) 工期奖励=(270+9-274)×5000=25000(元)
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/W4PD777K
本试题收录于:
建设工程计量与计价实务题库二级造价工程师分类
0
建设工程计量与计价实务
二级造价工程师
相关试题推荐
色谱法用于定量的参数是
某男,68岁。半年前因中风遗留半身不遂,口眼歪斜,言语謇涩,出院后常规服用阿司匹林肠溶片(每次100mg,每日1次)。近2周,因过度劳累,患侧肢体无力、活动不便加重,伴浮肿,面色少华;伸舌右偏,舌色淡紫,舌边有瘀斑,苔薄白,脉细涩无力。医师诊断为中风,证
患者,男,32岁。近3天所在单位多人发热,患者1天前突然发热,高热不退,寒战,周身酸痛,无汗,口干,咽喉疼痛,舌质红,苔黄,脉浮数。应选用的中医治法是
61.患者,女,35岁,复杂部分性癫痫发作病史12年,最初使用苯妥英钠单药治疗,6个月前因癫痫控制不佳而提高苯妥英钠剂量,后因不能耐受其不良反应而换用卡马西平联合丙戊酸钠治疗,癫痫得到控制。患者近期出现体重增加及严重脱发,到神经内科复诊。患者同时患有2型糖
A.1年B.2年C.5年D.3年医疗机构制剂按照麻醉药品和精神药品品种、规格对其消耗量进行专册登记,登记内容包括发药日期、患者姓名、用药数量。专册保存期限为
机体功能的调节方式包括神经调节、体液调节与自身调节。下列关于机体功能调节的描述,错误的是()。
成语是中国传统文化的一大特色,有固定的结构形式和说法,表达一定的含义。下列选项中,与“蟾宫折桂”含义最接近的是()。
某论坛上午举办甲会议,下午举办乙会议。报名参加甲会议和乙会议的人次之和正好为520。已知甲会议共报名240人。且报名参加甲会议的人中有一半报名参加乙会议,问仅报名参加乙会议的人数约占至少报名参加2个会议之一总人数的()。
因连降大雨,某厂设计流量较小的排污渠之污水溢出,流入张某承包的鱼塘,致鱼大量死亡。张某诉至法院,要求该厂赔偿。该厂提出的下列哪些抗辩事由是依法不能成立的?
甲房地产开发公司从某市政府以出让方式获得一地块的土地使用权,进行商品房开发,楼盘建设过半投入约2亿元,甲房地产开发公司因资金链断裂无以为继。无奈将此土地使用权及地上建筑一并转给乙房地产开发公司。下列说法错误的是:
随机试题
党的十六大报告指出,弘扬爱国主义精神,以为人民服务为核心,以集体主义为原则,其重点是()
下列药物不属于辛凉解表药的是
利多卡因适用于治疗
设备工程质量成本包括( )。
人寿保险信托是委托人基于人寿保险中受领保险金的权利或保险金,以人寿保险金债权或人寿保险金作为信托财产设立的信托,指定受托人依据信托合同规定,为受益人管理运用交付或直接交付保险金。依据保险费来源的不同,人寿保险信托可分为()。
关于诚实信用原则,下列说法正确的有()。
只有不明智的人才在董嘉面前说东山郡人的坏话,董嘉的朋友施飞在董嘉面前说席佳的坏话,可是令人疑惑的是,董嘉的朋友都是非常明智的人。根据以上陈述,可以得出以下哪项?()
A、Tohelpcareeristsandworkaholicsmovetocomprehensivedevelopment.B、Tourgecareeristsandworkaholicstoworkharder.C、T
AccordingtotheWorldHealthOrganisation,malaria,adiseasespreadbymosquitoes,affectsmillionsofpeopleeveryyear.Ever
A、PlaywithSantaClausduringChristmas.B、Makehealthierchoicesoffood.C、Tellinterestingstoriestochildren.D、Takepart
最新回复
(
0
)