【背景资料】某堤防除险加固工程依据《堤防和疏浚工程施工合同范本》签订了施工合同，施工内容包括防洪闸及堤防加固。其中经承包人申请、监理单位批准，发包人同意将新闸门的制作及安装由分包单位承担。合同约定： (1)当实际完成工程量超过工程量清单估算工程量时，其超

admin2015-01-23 95

问题【背景资料】
某堤防除险加固工程依据《堤防和疏浚工程施工合同范本》签订了施工合同，施工内容包括防洪闸及堤防加固。其中经承包人申请、监理单位批准，发包人同意将新闸门的制作及安装由分包单位承担。合同约定：
(1)当实际完成工程量超过工程量清单估算工程量时，其超出工程量清单估算工程量15%以上的部分所造成的延期由发包人承担责任；
(2)工期提前的奖励标准为10000元／d，逾期完工违约金为10000元／d。经监理单位批准的施工进度计划如图1(单位：d)(假定各项工作均衡施工)所示。

在施工过程中发生了如下事件：
事件一：由于山体滑坡毁坏了运输必经的公路，新闸门比批准的施工进度计划推迟10d运抵现场。
事件二：在C工作中，闸墩部分钢筋安装质量不合格，承包人按监理单位要求进行了返工处理，导致C工作推迟5d完成。
事件三：在D工作中，由于安装新闸门的技术人员未能按时到达施工现场，导致D工作推迟6d完成。
事件四：在G工作中，由于设计变更使堤段填筑的工程量达到工程量清单估算工程量的120%，导致G工作48d完成。
事件五：在F工作中，承包人采取赶工措施，F工作20d完成。
【问题】
根据施工中发生的上述事件，确定该工程的实际完成时间，以及承包人因工期提前得到的奖励或因逾期应支付的违约金是多少。

选项

答案该工程的实际完成时间为128d，承包人应支付逾期违约金10000元。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ZfFw777K

本试题收录于：水利水电工程管理与实务题库二级建造师分类

水利水电工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

水利水电工程管理与实务

二级建造师

按照我国现行规定，注册造价工程师证书失效的情形包括()。

一方当事人在紧迫情况下订立了明显对自己有重大不利的合同，情况好转后，该当事人向对方当事人提出变更合同未果，遂向人民法院提出了撤销合同的申请，该合同被法院予以撤销。则该合同的效力自()起归于消灭。

下列关于关键工作的说明中，正确的有()。

根据《建筑工程施工图设计文件审查暂行办法》，()应当将施工图报送建设行政主管部门，由其委托有关机构进行审查。

下列财产所有权的合法取得方式中，属于继受取得方式的是()。

根据《建设项目工程总承包合同(示范文本)》，发包人应在收到承包人提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料后的()日内，进行审查并提出修改意见。

某投资方案建设期为2年，建设期内每年年初投资400万元，运营期每年年未净收益为150万元，若基准收益率为12%，运营期为18年，残值为零，并已知(P/A，12%，18)=7.249，则该投资方案的净现值和静态投资回收期分别为()。

根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应具备的条件有()。

砌筑砂浆的抽样频率应符合：每一检验批且不超过()砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽检()次。

根据《水利水电建设工程验收规程》(SL223—1999)，验收资料分为()。

单相变压器原副绕组的首端A，a是同名端，则此变压器属于()。

A．隔盐灸B．隔姜灸C．隔附子饼灸D．隔蒜灸多用于治疗伤寒阴证或吐泻并作、中风脱证等间接灸为

二灰土基层的组成材料有(　　)。

损坏成本包括随存货量变动的损坏部分和运输期间发生的损失。

变压器的铁心采用导磁性能好的硅钢片叠压而成，能减小变压器的铁损耗和机械损耗。()

公文标题一般由()组成。

某甲实施盗窃行为，根据刑法的规定，其法定最高刑为10年有期徒刑，对其犯罪行为的追诉期限为()。

道德的内涵会随着人类社会的不断发展而不断变化，对传统道德我们要取其精华、去其糟粕。下列选项中关于人类道德发展的表述正确的是()

A、Theyoungladywasthrownthroughthewindscreen.B、Theyoungladydidn’twearaseatbeltdespiteSimpson’sadvice.C、Thetwo

水利水电工程管理与实务

二级建造师

按照我国现行规定，注册造价工程师证书失效的情形包括()。

一方当事人在紧迫情况下订立了明显对自己有重大不利的合同，情况好转后，该当事人向对方当事人提出变更合同未果，遂向人民法院提出了撤销合同的申请，该合同被法院予以撤销。则该合同的效力自()起归于消灭。

下列关于关键工作的说明中，正确的有()。

根据《建筑工程施工图设计文件审查暂行办法》，()应当将施工图报送建设行政主管部门，由其委托有关机构进行审查。

下列财产所有权的合法取得方式中，属于继受取得方式的是()。

根据《建设项目工程总承包合同(示范文本)》，发包人应在收到承包人提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料后的()日内，进行审查并提出修改意见。

某投资方案建设期为2年，建设期内每年年初投资400万元，运营期每年年未净收益为150万元，若基准收益率为12%，运营期为18年，残值为零，并已知(P/A，12%，18)=7.249，则该投资方案的净现值和静态投资回收期分别为()。

根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应具备的条件有()。

砌筑砂浆的抽样频率应符合：每一检验批且不超过()砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽检()次。

根据《水利水电建设工程验收规程》(SL223—1999)，验收资料分为()。

单相变压器原副绕组的首端A，a是同名端，则此变压器属于()。

A．隔盐灸B．隔姜灸C．隔附子饼灸D．隔蒜灸多用于治疗伤寒阴证或吐泻并作、中风脱证等间接灸为

二灰土基层的组成材料有( )。

损坏成本包括随存货量变动的损坏部分和运输期间发生的损失。

变压器的铁心采用导磁性能好的硅钢片叠压而成，能减小变压器的铁损耗和机械损耗。()

公文标题一般由()组成。

某甲实施盗窃行为，根据刑法的规定，其法定最高刑为10年有期徒刑，对其犯罪行为的追诉期限为()。

道德的内涵会随着人类社会的不断发展而不断变化，对传统道德我们要取其精华、去其糟粕。下列选项中关于人类道德发展的表述正确的是()

A、Theyoungladywasthrownthroughthewindscreen.B、Theyoungladydidn’twearaseatbeltdespiteSimpson’sadvice.C、Thetwo

二灰土基层的组成材料有(　　)。