首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【案例11】对某项工程的施工,业主通过公开招标方式选定了承包人。签订合同时,业主为了约束承包人保证工程质量,要求承包人支付了20万元定金。业主与承包人双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。 施工合同履行时,
【案例11】对某项工程的施工,业主通过公开招标方式选定了承包人。签订合同时,业主为了约束承包人保证工程质量,要求承包人支付了20万元定金。业主与承包人双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。 施工合同履行时,
admin
2009-09-13
46
问题
【案例11】对某项工程的施工,业主通过公开招标方式选定了承包人。签订合同时,业主为了约束承包人保证工程质量,要求承包人支付了20万元定金。业主与承包人双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时,在基础工程施工中碰到地下有大量文物,使整个工程停工10天;主体工程施工中由于施工机械出现故障,使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包人都及时向监理工程师提出了工期索赔申请,并提供了施工记录。
问题
(1)招标时对承包人的资格预审查的内容有哪些?
(2)定金与预付款有什么区别?
(3)监理工程师判定承包人索赔成立的条件是什么?
(4)监理工程师对两次索赔申请应如何处理?
选项
答案
对承包人资质审查的内容有:法人资格和组织机构、财务报表、人员报表、施工机械设备情况、分包计划、近5年完成同类工程项目调查、在建工程项目调查、近2年涉及的诉讼案件调查、其他资格证明。 (2)定金与预付款的区别: ①目的不同。定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行;而预付款是为了解决承包人在工程准备和材料准备中的资金问题。 ②性质不同。定金是担保形式,是法律行为;而预付款是一种惯例,是约定俗成的习惯,不是法律行为。 ③处理不同。定金视合同履行情况有不同的法律后果: a.合同正常履行,定金返还; b.合同不履行,双方都无过错,定金返还; c.支付定金的一方不履行合同,无权获得返还定金; d.收受定金的一方不履行合同,双倍返还定金。预付款在工程进度款中按比例以扣还的方式归还。 (3)监理工程师判定承包人索赔成立的条件: ①与合同相对照,事件已造成了承包人施工成本的额外支出,或总工期延误。 ②造成费用增加或工期延误的原因,按合同约定不属于承包人承担的责任,包括行为责任或风险责任。 ③承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知书的索赔报告。 (4)两次索赔处理: 对第一次索赔应判定索赔成立。因为: ①遇到文物时的停工应视为业主应承担的风险,不属于承包人的责任,工期索赔理由成立。 ②承包人及时提供了证据资料。 ③承包人及时提出了索赔申请。 监理工程师根据监理记录核实延误的天数。监理工程师签发工期变更指令。 对第二次索赔判定索赔不成立。因为施工机械故障造成工期延误是承包人自己的责任,索赔无理由。监理工程师应在收到索赔申请后28天内作出答复,表示索赔不成立。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/aEFf777K
本试题收录于:
综合考试题库公路监理师分类
0
综合考试
公路监理师
相关试题推荐
土地出让或划拨合同中条件的落实、责任主要在()。
收益性物业管理中的收入包括租金收入和其他经常性收入(不含保证金和准备金)。而经营费用的数量和类型依物业类型和规模及所处的地区而有所不同,但还是存在着房地产管理行业公认的通用费用项目。在与国家规定的物业管理费用构成不矛盾的前提下,每一个物业管理企业都可以用自
控制性详细规划的控制体系指标也可分为规定性和指导性两类。指导性指标一般为()。
房屋结构差价是指各种不同结构房屋建筑造价之间的差额。为了不因房屋结构差异而影响拆迁人和被拆迁人的经济利益,以产权调换形式补偿的房屋,要结算房屋结构差价。()
不能计入开发项目成本的所谓“大配套”设施,它包括()。
房地产企业成本计算对象的确定应结合其开发程序、开发产品的地点、结构、装修、层高、施工队伍、招投标情况等因素综合考虑后确定。()
建筑物的耐久性等级是根据建筑物使用要求确定的耐久性年限规定的。()
砖混结构建筑主要由砖、石和钢筋混凝土等材料组成,构造特点是以砖墙、砖柱作为竖向构件承受竖向荷载。()
由整片钢筋混凝土基板和反梁组成的基础是()。[2008年考题]
随机试题
齐某为徐某的母亲。2013年9月,康华公司委派徐某到国美公司君悦店从事手机销售工作。徐莱与康华公司未签订劳动合同。2014年4月16日,徐某上班途中遭遇车祸死亡。2014年5月21日,齐某向当地劳动争议仲裁委员会提出申请,要求确认徐某与康华公司存在劳动关系
货币是衡量一切商品()的材料,具有同其他一切商品相交换的能力,成为一般等价物。
合成高分子防水卷材的铺贴方法,目前国内采用最多的是( )。
在国外受理外国人入境、过境申请的机关是中国政府的()。
我国文物划分为不同级别的依据是文物的历史、科学与文化价值。()
在西西里岛的一个坟墓中发现的一个陶瓷花瓶的样本证明,这个花瓶是在希腊制造的。由于该坟墓的主人死于2700年前西西里人统治的年代,所以这个花瓶的所处位置表明,在2700年前。西西里岛与希腊之间已有贸易往来了。下列哪一项是上述论断所基于的假设?
【黄巾起义】
“天下之事,不难于立法,而难于法之必行。”法律的生命力在于实施,法律的权威也在于实施。执法事关法律的生命力,在我国严格执法的目标是
【F1】Materialculturereferstothetouchable,material"things—physicalobjectsthatcanbeseen,held,felt,used—thatacultu
A、NewEnglandmysterystories.B、Eighteenth-centuryEnglishcriticism.C、AcomparisonofpoemsofDickinsonandWhitman.D、Thep
最新回复
(
0
)