首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某公路工程项目施工采用了承包商包全部材料的固定价格合同。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4公里。但是开工后,检查该砂质量不符合要求,承包商只得从另一距工地20公里的供砂地点采购。而在一个关键工作面上又因以下原因造成临时停工:5月20日至5月26日
某公路工程项目施工采用了承包商包全部材料的固定价格合同。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4公里。但是开工后,检查该砂质量不符合要求,承包商只得从另一距工地20公里的供砂地点采购。而在一个关键工作面上又因以下原因造成临时停工:5月20日至5月26日
admin
2012-03-15
32
问题
某公路工程项目施工采用了承包商包全部材料的固定价格合同。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4公里。但是开工后,检查该砂质量不符合要求,承包商只得从另一距工地20公里的供砂地点采购。而在一个关键工作面上又因以下原因造成临时停工:5月20日至5月26日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障;应于5月27日交给承包商的后续图纸直到6月10日才交给承包商;6月7日至6月12日施工现场下了该季节罕见的特大暴雨,造成了6月11日至6月14日的该地区的供电全面中断。
[问题]
若承包商对因业主原因造成的窝工损失进行索赔时,要求设备窝工损失按台班计算,人工的窝工损失按工日计价是否合理?如不合理,应怎样计算?
选项
答案
不合理。因窝工闲置的设备按折旧费或停滞台班费或租赁费计价,不包括运转费部分;人工费损失应考虑这部分工作的工人调做其他工作时工效降低的损失费用;一般用工日单价乘以一个测算的降效系数计算这一部分损失,而且只按成本费用计算,不包括利润。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/bG2u777K
本试题收录于:
公路工程管理与实务题库一级建造师分类
0
公路工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
为保证湿陷性黄土路基的稳定,宜采取的加固措施是()。
某工程公司中标承包一城市道路施工项目,道路总长15km,其中包括一段燃气管线的敷设。工程建设工期很紧,为抓紧时间,该公司很快组成项目经理部,项目部进行了临建。项目部拿到设计院提供的设计施工图决定立即开始施工,监理工程师尚未到场。开工后,项目部组织
某项目部承建一生活垃圾填埋场工程,规模为20万吨,场地位于城乡结合部。填埋场防水层为土工合成材料膨润土垫(GCL),1层防渗层为高密度聚乙烯膜,项目部以招标形式选择了高密度聚乙烯膜供应商及专业焊接队伍。工程施工过程中发生的事件如下:事件一:原拟堆
某项目部承建一生活垃圾填埋场工程,规模为20万吨,场地位于城乡结合部。填埋场防水层为土工合成材料膨润土垫(GCL),1层防渗层为高密度聚乙烯膜,项目部以招标形式选择了高密度聚乙烯膜供应商及专业焊接队伍。工程施工过程中发生的事件如下:事件一:原拟堆
某污水处理厂扩建工程,由原水管线、格栅间、提升泵房、沉砂池、初沉池等组成,承包单位以2250万元中标。原水管线基底标高为-6.00m(地面标高为±0.00),基底处于砂砾层内,且北邻S河,地下水位标高为-3.00m。项目部组建后,经测算,该工程人
暖季型草种在华北地区适宜的茎铺季节为()。
城市轨道交通线路均为右侧行车的双线路,采用()mm标准轨距。
盾构始发施工结束后需要拆除(),分体始发时还要将后续台车移人隧道内,以便后续正常掘进。
干旱地区移植胸径300mm的落叶乔木,其后期管理措施中错误的有()。
城市轨道交通线路均为右侧行车的双线路,采用()mm标准轨距。
随机试题
碳素钢、奥氏体不锈钢双面焊的焊接接头,其弯曲试验合格标准是弯曲角度为()。
低血钾时,静脉输液补钾一般不超过()
A.患者血压明显升高.体检:血压200/130mmHg(26.6/16.9kPa),眼底出血渗出、视乳头水肿。实验室报告:肾功能不全B.患者气急.端坐呼吸。体检:心脏扩大,听诊可闻及第四心音奔马律。双下肢浮肿,超声心动图报告:左心室腔明显扩大C.患者平
A.口渴喜饮B.大渴喜冷饮C.渴不欲饮D.大渴引饮,小便量多E.但欲漱水不欲咽热盛伤津可见
王某以借款纠纷为由起诉吴某,经审理,法院认为该借款关系不存在,王某交付吴某的款项为应支付的货款,王某与吴某之间存在买卖关系而非借用关系。法院向王某作出说明,但王某坚持已见。不予变更诉讼请求和理由。法院遂作出裁定,驳回王某的诉讼请求。关于本案,下列哪一说法是
甲乙丙三国相邻,后甲乙两国合并为丁国。如果有关各方之间没有新的相关协议达成。根据国际法中有关国家继承的规定,下列哪些事项是丁国应当继承的?()
在工程量清单的清单计价表格的内容中,()是指根据有关工程造价管理规定或省级以上政府职能部门规定必须缴纳,并应计入建筑安装工程造价的费用。
(2007年考试真题)对于已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产、待办理竣工决算后,若实际成本与原暂估价值存在差异的,应调整已计提折旧。()
弗洛伊德认为人格结构由哪三部分组成?()
张教授:毕加索的每幅画都是杰作。李研究员:不对。有几幅达维和特莱克劳斯的绘画杰作也陈列在巴黎罗浮宫。李研究员显然认为张教授话中包含了以下哪项断定?
最新回复
(
0
)