某工程施工合同规定2002年9月28日竣工，在实际施工过程中，先后因下述四项原因导致工程延误30d： 2002年7月15日至7月21日因发生不可抗力事件而停工5d。问题：以上情况延期申请至少可以批准多少天?为什么?

admin2015-09-07 23

问题某工程施工合同规定2002年9月28日竣工，在实际施工过程中，先后因下述四项原因导致工程延误30d：
2002年7月15日至7月21日因发生不可抗力事件而停工5d。问题：以上情况延期申请至少可以批准多少天?为什么?

选项

答案发生不可抗力事件停工6d，但是此段时间其中有5d与设备故障时间重合，而且不可抗力事件的发生可能影响承包人设备的修复。承包人可准备翔实的证明资料并及时报告监理工程师。监理工程师应从实际出发，充分调查，再与发包人和承包人进行磋商决定。因此，应批准承包人延期至少要16d。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ctew777K

本试题收录于：港口与航道工程管理与实务题库一级建造师分类

港口与航道工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

某工程施工合同规定2002年9月28日竣工，在实际施工过程中，先后因下述四项原因导致工程延误30d： 2002年7月15日至7月21日因发生不可抗力事件而停工5d。问题：以上情况延期申请至少可以批准多少天?为什么?

港口与航道工程管理与实务

一级建造师

施工项目的材料物资，包括构成工程实体的主要材料和结构件，以及有助于工程实体形成的周转使用材料和低值易耗品。从价值角度看，材料物资的价值，约占建筑安装工程造价的（）以上。

下列关于严重危及施工安全的工艺、设备、材料淘汰制度的说法中，正确的是()。

某工程项目实施过程中，已完工作预算费用曲线(BCWP)与已完工作实际费用曲线(ACWP)靠得很近，而与计划工作预算费用曲线(BCWS)离得很远，则表示该工程项目在()。

施工成本控制工作的核心是()。

某施工企业在施工过程中对具有合格证明的构件做破坏性试验的费用应属于()。

确定施工时间定额时，下列工人工作时间不计人定额时间的有（）。

某建设工程项目的承包商准备对该工程的相关信息进行编码，其中包括用于成本控制、进度控制、质量控制、合同管理和信息管理等管理工作的编码。这些编码的基础有(　　)。

承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的（）。

下列各项中属于建筑安装工程企业管理费的有()。

下列施工成本管理的措施中，属于经济措施的有()。

依法行政与以德行政是相互关联、相互依存和相互补充的，其联系主要表现在()

死锁是不可避免的。()

简易凝血活酶生成试验延长，用硫酸钡吸附血浆不能纠正，用正常血浆及正常血清均能纠正，提示

于某因故意伤害致人轻伤被检察机关起诉到人民法院，并建议法院适用简易程序。可以适用简易程序的案件包括：()。

企业价值评估中，市盈率、市净率和市销率的共同驱动因素包括()。

书的封面设计（　　）于书籍出版发行的整体规划，同时必须结合书的内容特点和读者对象进行（　　）。最恰当的一项是（　　）。

(92年)求

把一个信息系统项目依次分解为单项工程、单位工程、分部分项工程，最后形成信息系统投资，使投资控制呈现出(33)的特点。

StructureoftheCanadianGovernmentI.IntroductionA.CanadiangovernmentsystembeingthoughttoimitateBritishsystem—Ca

某工程施工合同规定2002年9月28日竣工，在实际施工过程中，先后因下述四项原因导致工程延误30d： 2002年7月15日至7月21日因发生不可抗力事件而停工5d。问题：以上情况延期申请至少可以批准多少天?为什么?

港口与航道工程管理与实务

一级建造师

施工项目的材料物资，包括构成工程实体的主要材料和结构件，以及有助于工程实体形成的周转使用材料和低值易耗品。从价值角度看，材料物资的价值，约占建筑安装工程造价的（）以上。

下列关于严重危及施工安全的工艺、设备、材料淘汰制度的说法中，正确的是()。

某工程项目实施过程中，已完工作预算费用曲线(BCWP)与已完工作实际费用曲线(ACWP)靠得很近，而与计划工作预算费用曲线(BCWS)离得很远，则表示该工程项目在()。

施工成本控制工作的核心是()。

某施工企业在施工过程中对具有合格证明的构件做破坏性试验的费用应属于()。

确定施工时间定额时，下列工人工作时间不计人定额时间的有（）。

某建设工程项目的承包商准备对该工程的相关信息进行编码，其中包括用于成本控制、进度控制、质量控制、合同管理和信息管理等管理工作的编码。这些编码的基础有( )。

承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的（）。

下列各项中属于建筑安装工程企业管理费的有()。

下列施工成本管理的措施中，属于经济措施的有()。

依法行政与以德行政是相互关联、相互依存和相互补充的，其联系主要表现在()

死锁是不可避免的。()

简易凝血活酶生成试验延长，用硫酸钡吸附血浆不能纠正，用正常血浆及正常血清均能纠正，提示

于某因故意伤害致人轻伤被检察机关起诉到人民法院，并建议法院适用简易程序。可以适用简易程序的案件包括：()。

企业价值评估中，市盈率、市净率和市销率的共同驱动因素包括()。

书的封面设计（ ）于书籍出版发行的整体规划，同时必须结合书的内容特点和读者对象进行（ ）。最恰当的一项是（ ）。

(92年)求

把一个信息系统项目依次分解为单项工程、单位工程、分部分项工程，最后形成信息系统投资，使投资控制呈现出(33)的特点。

StructureoftheCanadianGovernmentI.IntroductionA.CanadiangovernmentsystembeingthoughttoimitateBritishsystem—Ca

某建设工程项目的承包商准备对该工程的相关信息进行编码，其中包括用于成本控制、进度控制、质量控制、合同管理和信息管理等管理工作的编码。这些编码的基础有(　　)。

书的封面设计（　　）于书籍出版发行的整体规划，同时必须结合书的内容特点和读者对象进行（　　）。最恰当的一项是（　　）。