首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某投资公司建造一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位。招商牌要求:提交投标文件和投标保证金的截止时间为2013年5月30日。该投标公司于2013年3月6日发出招标公告,共有5家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单位于2013年6月2
【背景资料】 某投资公司建造一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位。招商牌要求:提交投标文件和投标保证金的截止时间为2013年5月30日。该投标公司于2013年3月6日发出招标公告,共有5家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单位于2013年6月2
admin
2015-03-21
21
问题
【背景资料】
某投资公司建造一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位。招商牌要求:提交投标文件和投标保证金的截止时间为2013年5月30日。该投标公司于2013年3月6日发出招标公告,共有5家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单位于2013年6月2日提交了投标保证金。开标会于2013年6月3日由该省建委主持。第4家施工单位在开标前向投资公司要求撤回投标文件和退还投标保证金。经过综合评选,最终确定第2家施工单位中标。投资公司(甲方)与中标单位(乙方)双方按规定签订了承包合同,合同约定:开工日期为2013年8月16日。工程开工后发生了如下几项事件,工作延误了2d。
事件一:因拆迁工作拖延,甲方于2013年8月18日才向乙方提供施工场地,导致乙方A、B两项分别造成人工窝工6个和8个工日;但乙方C项工作未受影响。
事件二:乙方与机械设备租赁商约定,D项工作施工用的某机械应于2013年8月28日进场,但因出租方原因推迟到当月29日才进场,造成D工作延误1d和人工窝工7个工日。
事件三:因甲方设计变更,乙方在E项工作施工时,导致人工增加14个工日,相关费用增加了1.5万元,并使施工时间增加了2d。
事件四:在F项工作施工时,因甲方供材出现质量缺陷,乙方施工增加用工6个工日,其他费用1000元,并使H项工作时间延长1d,人工窝工24个工日。上述事件中,A、D、H三项工作均为关键工作,没有机动时间,其余工作均有机动时间。所有非关键工作的延误均未超出机动时间。根据合同约定,由于业主单位责任造成窝工按18元/工日赔偿,增加用工按30元/工日赔偿。
合同约定人工费标准为30元/工日,应由甲方给予补偿的窝工人工费标准为18元/工日;施工管理费、利润等均不予以补偿。在该工程中,乙方可得到的合理费用索赔额是多少?
选项
答案
费用索赔额=(6+8+24)×18+(14+6)×30+15000+1000=1 7284(元)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/dFLu777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
关于桥梁施工顶推方法适用条件说法,正确的有()。
钻孔灌注桩施工的主要工序正确的是()。
背景材料:公路工程质量监督,是指依据有关法律、法规、规章、技术标准和规范,对公路工程质量进行监督的行政行为。为加强公路工程质量监督,保证公路工程质量,保护人民生命和财产安全,《公路工程质量监督规定》明确了公路工程质量监督主要包括的内容、交通主管部门对公路
背景材料:公路工程质量监督,是指依据有关法律、法规、规章、技术标准和规范,对公路工程质量进行监督的行政行为。为加强公路工程质量监督,保证公路工程质量,保护人民生命和财产安全,《公路工程质量监督规定》明确了公路工程质量监督主要包括的内容、交通主管部门对公路
背景材料:某山区桥梁工程,桥梁墩高110m。施工单位根据相关法规要求,对该项目进行了施工安全风险评估。首先进行了总体风险评估,评估结果显示桥梁总体风险评估等级为Ⅳ级。根据规定,进行了进一步的专项风险评估,并形成了风险评估报告,主要内容包括:评估依据、工程
背景材料:某山区桥梁工程,桥梁墩高110m。施工单位根据相关法规要求,对该项目进行了施工安全风险评估。首先进行了总体风险评估,评估结果显示桥梁总体风险评估等级为Ⅳ级。根据规定,进行了进一步的专项风险评估,并形成了风险评估报告,主要内容包括:评估依据、工程
背景材料:某山区桥梁工程,桥梁墩高110m。施工单位根据相关法规要求,对该项目进行了施工安全风险评估。首先进行了总体风险评估,评估结果显示桥梁总体风险评估等级为Ⅳ级。根据规定,进行了进一步的专项风险评估,并形成了风险评估报告,主要内容包括:评估依据、工程
背景材料:某山区桥梁工程,桥梁墩高110m。施工单位根据相关法规要求,对该项目进行了施工安全风险评估。首先进行了总体风险评估,评估结果显示桥梁总体风险评估等级为Ⅳ级。根据规定,进行了进一步的专项风险评估,并形成了风险评估报告,主要内容包括:评估依据、工程
背景材料:某高速公路在建设单位、设计单位、施工单位、监理单位的共同努力下,按质按量如期完成工程合同,交工验收两年后,该高速公路工程基本符合竣工验收条件,建设单位向交通主管部门申请竣工验收。问题:公路工程竣工验收有哪些主要工作内容?
背景材料:某高速公路施工合同段在建设单位、设计单位、施工单位、监理单位的共同努力下,施工单位精心组织施工,按质按量如期完成工程合同,符合交工验收条件后,经监理工程师同意,施工单位向项目法人提出了交工验收申请。问题:公路工程交工验收应具备哪些条件?
随机试题
传统的维吾尔族住房特点有()。
在Word中,页眉和页脚的作用范围是()。
某小学进行了一个为期3年的口腔健康教育项目,对教师、学生和家长进行口腔健康教育,观察教育前后的变化。对学生进行口腔健康教育的方法最好选用
A.肾气虚衰B.肾阴虚C.肾阳虚D.肝气郁结E.冲任损伤绝经前后出现腰背冷痛,小便清长,面浮肢肿主因是
预防溃疡复发可采取的措施不包括
下列哪一事项不须经出席股东大会会议的股东持表决权的2/3以上才能通过:
对伪造、变更会计资料或者编制虚假财务报告的会计人员,可处5000元以上5万元以下的罚款,并吊销会计从业资格证书。()
某公安分局对有打人行为的李某作出罚款100元的决定,被害人杨某认为处罚太轻,以该公安分局为被告向法院起诉,要求法院改变公安分局的处罚决定。法院受理后,通知李某参加诉讼。下列说法错误的是( )。
风险管理体系的灵魂是()。
若有说明inti,j=2,*P=&i;,则能完成i=j赋值功能的语句是_______。
最新回复
(
0
)