首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某海港码头结构为高桩梁板式,该工程在施工单位进场并下达开工令后,由于业主考虑到后续规模要扩大,因此变更设计,增加50m、长600mm×600mm的桩10根,合同清单中每根桩制作费用为1.5万元,运输及打桩费用为每根1.2万元,工期延长18d。在打桩施工过程
某海港码头结构为高桩梁板式,该工程在施工单位进场并下达开工令后,由于业主考虑到后续规模要扩大,因此变更设计,增加50m、长600mm×600mm的桩10根,合同清单中每根桩制作费用为1.5万元,运输及打桩费用为每根1.2万元,工期延长18d。在打桩施工过程
admin
2016-05-30
62
问题
某海港码头结构为高桩梁板式,该工程在施工单位进场并下达开工令后,由于业主考虑到后续规模要扩大,因此变更设计,增加50m、长600mm×600mm的桩10根,合同清单中每根桩制作费用为1.5万元,运输及打桩费用为每根1.2万元,工期延长18d。在打桩施工过程中,由于不可抗力因素影Ⅱ向致使打桩工期延误15d。在板的预制过程中,施工单位混凝土机械发生故障,导致其中一块板报废,致使工期延误3d,费用损失2万元。工程施工正处高峰时,业主供货不及时,工期延误11d,同时,导致部分人员窝工、部分机械停置,现场施工总人数122人,其中有30人窝工,人工工资为30元/d;钢筋弯曲机1台,停置台班单价为49元/台班,混凝土机械一座,停置台班单价为178.34元/台班。
问题:
该工程工期准予顺延多少天?
选项
答案
根据以上可索赔事项计算工期顺延为: 18+15+11=44d。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/eYew777K
本试题收录于:
港口与航道工程管理与实务题库一级建造师分类
0
港口与航道工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
施工项目一旦发生安全事故,必须实施“四不放过”的原则,包括()。
某工程项目施工过程中,监理人对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑,指示承包人进行重新检验。检验结果表明该部分施工质量未达到合同约定的质量标准,但满足行业规范的要求。下列说法正确的有()。
某工程施工期间发生工程变更,导致措施项目费用调整,下列调整措施正确的有()。
对于固定总价合同,为了合理分摊风险,承包商可以要求在合同中约定重大变更,累计工程变更超过一定幅度或其他特殊条件下对合同价格进行调整的规定,但需要在合同中明确()。
确定施工机械时间定额时应考虑的时间包括()。
某公司计划编制施工组织设计,已收集和熟悉了相关资料,调查了项目特点和施工条件,计算了主要工种的工程量,确定了施工的总体部署,接下来应该进行的工作是()。
覆盖工程隐蔽部位后,监理人对质量有疑问的,可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验,承包人应遵照执行,并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量不符合合同要求的,由此增加的费用和工期延误由()承担。
关于支护与掘进工作面间距离的规定,正确的是()。
下列不属于水泥组成的是()。
近海航区,系指中国渤海、黄海及东海距岸不超过()海里的海域。
随机试题
其诊断为若面肿,胸满不得卧,可加
A.发作性眩晕、耳鸣、听力减弱B.伴鼓膜穿孔C.渐进性眩晕、耳鸣、听力减退、口周麻木D.头部处在一定位置时眩晕E.上感后眩晕、恶心、吐、无耳鸣及听力减退上述临床表现符合哪种疾病
处方中缩写词Rp.代表的含义是
某冶炼厂定期安排接铅工人到职业病院进行驱铅治疗和疗养,该工作应属于
能够增强靶组织对胰岛素敏感性的药是()。
某开发公司(甲方)与某建筑公司(乙方)签订了某工程施工承包合同,合同总价为800万元,工期为4个月。承包合同规定:①主要材料及构配件金额占合同总价的65%;②预付备料款额度为合同总价的20%,工程预付款应从未施工工程尚需的主要材料及构配件价值相当于工程预付
自2016年初以来,A公司出现不能清偿到期债务,且资产不足以清偿全部债务的情况。2016年7月1日,人民法院裁定受理了A公司的破产申请,并同时指定了管理人。在该破产案件中,存在下述情况:(1)A公司应付甲公司货款200万元,合同约定的付款日期为2016年
把与自己本无关系的事情认为有关,这种临床表现最可能出现于()。
根据《侵权责任法》和有关法律的规定,下列选项中有关环境污染责任的说法,正确的是()。
Whenitcomestotryingtoeatyourcakeandhaveit,too,it’shardtotopJohnMalone,themostpowerfulpersoninthecable-T
最新回复
(
0
)