首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某港池开挖、吹填造陆工程,开挖区的土质上层为中细砂、中层为黏土、底层为岩石,各层的开挖单价分别为18元/m3、46元/m3、250元/m3(含炸礁、清渣等)。分别采用1250m3/h绞吸式挖泥船、8m3/h抓斗式挖泥船、炸礁船等组合施工。因为水域狭窄,不能
某港池开挖、吹填造陆工程,开挖区的土质上层为中细砂、中层为黏土、底层为岩石,各层的开挖单价分别为18元/m3、46元/m3、250元/m3(含炸礁、清渣等)。分别采用1250m3/h绞吸式挖泥船、8m3/h抓斗式挖泥船、炸礁船等组合施工。因为水域狭窄,不能
admin
2015-09-06
60
问题
某港池开挖、吹填造陆工程,开挖区的土质上层为中细砂、中层为黏土、底层为岩石,各层的开挖单价分别为18元/m
3
、46元/m
3
、250元/m
3
(含炸礁、清渣等)。分别采用1250m
3
/h绞吸式挖泥船、8m
3
/h抓斗式挖泥船、炸礁船等组合施工。因为水域狭窄,不能分区施工。合同规定:在筑好抛石围堰后吹填中细砂,围堰石料由业主供料。该工程于2002年6月28日开工,合同工期180d,工程施工中,发生了如下事项:
(1)抛筑围堰时,附近农民因征地补偿未谈妥而阻挠施工,导致停工28d(2002年7月1日~7月28日);
(2)抛筑围堰时,业主供料延误7d(2002年7月30日~8月5日);
(3)开挖中细砂时,由于用船紧张,挖泥船进场推迟,为赶回工期,经监理同意,施工单位换用功率更大的1450m
3
/h绞吸式挖泥船进场,因此增加调遣费25万元,但仍使工期延误10d;
(4)在用8m
3
/h抓斗式挖泥船开挖黏土时,发现实际土质标高与设计不符,实际岩面标高浅于设计岩面标高,经监理确认,岩石开挖工程量增加了1.5万m
3
,应业主、监理要求,施工单位增加炸礁设备进场,保证了该阶段工期,因此增加了调遣费62万元。问题:
村民阻挠施工,应按怎样的程序向监理提出索赔?可提出哪些费用索赔?
选项
答案
1)书面向监理提出索赔通知书:延误发生后,在合同约定的时间内,项目部向监理提出书面索赔通知书; 2)提交索赔资料:项目部向监理提出书面索赔通知书后,在合同约定的时间内向监理提交延长工期和费用索赔的有关资料和数据; 本项目可提出以下的费用索赔:设备停置费、现场管理费。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/fDew777K
本试题收录于:
港口与航道工程管理与实务题库一级建造师分类
0
港口与航道工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
在项目实施中,由于材料价格上涨导致成本增加的风险,属于()风险。
加强对施工质量影响因素中的()的质量控制,是保证工程质量的重要基础。
施工现场环境保护主要由()负责。
下列选项中,属于施工阶段监理工作主要任务的有()。
在分部分项工程费用的调整中,已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的,且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的,承包人可以根据()得到有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价,报发包人确认后调整。
某工程实行施工总承包管理模式,在签订成本加酬金合同时,业主和施工总承包单位应在合同中明确向承包商支付酬金的条款,其具体内容包括()。
根据《生产安全事故罚款处罚规定(试行)》,因过失对应当上报的事故或事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等内容遗漏未报的,属于()。
根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—99—0201)规定,缺陷责任期自()日期起开始计算。
某工程主体结构混凝土工程量约3200m3,预算单价550元/m3,计划4个月内均衡完成。开工后,混凝土实际采购价格为560元/m3。施工至第二个月底,实际完成混凝土工程量1800m3。运用赢得值法,可分析得到该工程发生了费用偏差,此时应采取的可行的纠偏措施
施工现场平面和空间环境条件,各种能源介质供应,施工场地给排水,以及交通运输和道路条件等因素,属于环境因素中的()。
随机试题
()是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
治疗心阴虚,心火旺的心烦失眠宜选治疗热病伤阴之虚风内动宜选
在编制控制性详细规划的过程中,容积率可根据需要制定上限和下限。容积率的下限保证土地开发的效益,防止无效益和低效益开发造成的土地浪费。
我国已初步形成()的住房金融体系。
设L为连接(0,2)和(1,0)的直线段,则对弧长的曲线积分∫1(x2+y2)ds=
下列关于操作风险的说法,不正确的是()。
仲裁裁决被人民法院裁定撤销或不予执行的,当事人就同一纠纷,不能再以重新达成仲裁协议申请仲裁或向人民法院起诉。()
全国人大常委会《关于(中华人民共和国刑法)有关信用卡规定的解释》中规定:“刑法规定的‘信用卡’,是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。”这一规定属于()(2015年一法专一
Whoisthespeaker?
Somepsychologists(心理学家)maintainthatmentalactssuchasthinkingarenotperformedinthebrainalone,butthatone’smuscles
最新回复
(
0
)