首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加,发承包双方分别承担并调整合同价款和工期应遵循的原则错误的是( )。
因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加,发承包双方分别承担并调整合同价款和工期应遵循的原则错误的是( )。
admin
2020-12-01
54
问题
因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加,发承包双方分别承担并调整合同价款和工期应遵循的原则错误的是( )。
选项
A、发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并应承担相应费用
B、承包人的施工机械设备损坏及停工损失,应由承包人承担
C、停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用,应由发包人承担
D、工程所需清理、修复费用,应由承包人承担
答案
D
解析
此题考查不可抗力事件导致合同价款和工期调整原则。因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加,发承包双方应按下列原则分别承担并调整合同价款和工期:
①合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,应由发包人承担;
②发包人、承包人人员伤亡应由其所在单位负责,并应承担相应费用;
③承包人的施工机械设备损坏及停工损失,应由承包人承担;
④停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用,应由发包人承担;
⑤工程所需清理、修复费用,应由发包人承担。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/hM8M777K
本试题收录于:
建筑与房地产经济专业知识与实务题库中级经济师分类
0
建筑与房地产经济专业知识与实务
中级经济师
相关试题推荐
我国资产支持证券只在全国银行间债券市场上发行和交易,其投资者仅限于银行间债券市场的参与者。()
商业银行提高资本充足率的方法有()。
利率违规行为的表现形式有()。
伪造货币罪的行为人均有牟利目的,此目的是该罪成立的必要条件之一。()
公安机关因查处经济违法犯罪案件,需要向银行查询企业的存款资料时,应当出示本人工作证或执行公务证和出具()人民法院、人民检察院、公安局签发的“协助查询存款通知书”。
关于同业拆借叙述错误的是()。
计息规则可由各银行自己把握的存款种类包括()。
在我国银行业监管规则体系中,实际监管工作中的依据和准绳是指()。
()是指银行向在住房二级市场上购买同一银行个人住房贷款客户出售的住房(含商业用房)的自然人发放的贷款。
某工程项目的进度计划如以下双代号网络计划所示(时间单位:周)。在该网络计划中,工作F的总时差为()周。
随机试题
企业通过加强市场营销,提高现有产品或服务在现有市场上的市场份额,这是()
使用洋地黄后心电图出现ST-T鱼钩样改变表示为
澳门特别行政区行政长官的任职资格是()。
关于项目经理的表述,不正确的是()
运用本量利分析法进行利润推测的原理是()。
法律规定当事人不服行政机关的具体行政行为,可以向人民法院起诉,也可以申请复议并由复议机关作最终裁决的,如果当事人既提起诉讼又申请复议,且法院和复议机关同时收到有关材料的,应如何确定有管辖权的机关?()
2016年6月,我国社会消费品零售总额26857亿元,同比增长10.6%,环比增长0.92%。其中,限额以上单位消费品零售额13006亿元,同比增长8.1%。2016年1─6月,我国社会消费品零售总额156138亿元,同比增长10.3%。其中,限额以上单
3x-17=46.Solveforx.
Completetheformbelow.WriteNOMORETHANTWOWORDSAND/ORANUMBERforeachanswer.DurhamCountyCarShowPublicgrandopeni
A、Therearemanyformsofcommunicationinexistencetoday.B、Verbalizationisthemostcommonformofcommunication.C、Ideasan
最新回复
(
0
)