首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某公路工程土方工程中,承包人没有在合同标明有松软石的地方遇到松软石,因此,工期提前1个月。但在另一合同中未标明坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石,开挖工作变得很困难,工期因此拖延了5个月。由于工期拖延,使得施工不得不在雨季进行,按一般公认标准推算影响工期2个
某公路工程土方工程中,承包人没有在合同标明有松软石的地方遇到松软石,因此,工期提前1个月。但在另一合同中未标明坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石,开挖工作变得很困难,工期因此拖延了5个月。由于工期拖延,使得施工不得不在雨季进行,按一般公认标准推算影响工期2个
admin
2010-01-05
66
问题
某公路工程土方工程中,承包人没有在合同标明有松软石的地方遇到松软石,因此,工期提前1个月。但在另一合同中未标明坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石,开挖工作变得很困难,工期因此拖延了5个月。由于工期拖延,使得施工不得不在雨季进行,按一般公认标准推算影响工期2个月。由于实际遇到的地质条件比原合理预计的复杂,造成了实际生产率比原计划低得多,推算影响工期3个月。为此承包人准备提出索赔。
问题:
(1)该项施工索赔是否成立?为什么?
(2)该索赔事件,应提出的索赔内容包括哪两个方面的内容?
(3)在工程施工中,通常可以提供的索赔证据有哪些?
(4)承包人提供的索赔文件有哪些?
选项
答案
(1)该施工索赔能成立。施工中遇到在合同中未标明的更多坚硬岩,属于施工现场的施工条件与原来的勘测有很大差异,属于甲方的责任范围。 (2)包括费用索赔和工期索赔。 (3)可以提供的索赔依据有: ①招标文件、工程合同及附件、业主认可的施工组织设计、工程图纸、技术规范等。 ②工程各项有关设计交底记录,变更图纸,变更施工指令。 ③工程各项经业主或监理工程师签认的签证。 ④工程现场记录。 ⑤工程会计核算资料。 ⑥国家、省、市有关影响工程造价的文件、规定等。 (4)承包人应提供的索赔文件有:索赔信、索赔报告、详细计算书及证据。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/mtUf777K
本试题收录于:
合同管理题库公路监理师分类
0
合同管理
公路监理师
相关试题推荐
住房公积金实质是以住房公积金的形式给职工增加了一部分住房工资,从而达到促进转换住房分配机制的目的。()
“凡在职职工及其所在单位都应为职工建立住房公积金个人帐户,并按规定的缴存基数、比例按月缴存住房公积金”这属于住房公积金的()性。
房地产估价机构、房地产估价师出具虚假或者有重大差错的评估报告,造成实际损失的,应当按照民事法律的规定,承担一定形式的民事赔偿责任。()
应当加强对征收补偿费用管理和使用情况的监督,并公布审计结果的是()。
甲公司可委托()工程建设招标代理机构。
工程建设监理基本工作中的“一协调”是指全面的组织协调。()
注册结构工程师注册有效期届满需要继续注册的,应当在期满前15日内办理注册手续。()
甲与乙签订商品房买卖合同,如甲有侵权行为,依据《民法通则》,诉讼时效期间从()时起计算。[2006年考题]
随机试题
(2017年济宁)在教育信息化背景下,教师传统的授业者、管理者、教学大纲的具体实施者的角色要转变为()
最有可能的诊断术后不会出现的并发症
下列哪些方法可以用来治疗GBS
意识丧失,无疼痛刺激,腱反射消失,瞳孔光反射消失提示
分布于胸腹第一侧线的经脉是()
沉淀重量法测定药物时,如生成的沉淀是晶形沉淀,沉淀反应完全后,应进行
急诊处方的处方限量为
根据《中华人民共和国仲裁法》的规定,仲裁实行自愿原则,当事人不服仲裁裁决可以向人民法院起诉。()
YouarepreparingforanEnglishtestandhaveorderedareferencebookfromabookstore.Afteryoureadthebook,youfoundtha
要在查找表达式中使用通配符通配一个数字字符,应选用的通配符是
最新回复
(
0
)