首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,采用可调价施工合同形式。工期20个月,项目监理机构批准的施工总进度计划如下图所示,各项工作在其持续时间内均按匀速进展,每月计划完成投资见下表。 施工过程中发生如下事
某工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,采用可调价施工合同形式。工期20个月,项目监理机构批准的施工总进度计划如下图所示,各项工作在其持续时间内均按匀速进展,每月计划完成投资见下表。 施工过程中发生如下事
admin
2010-06-01
60
问题
某工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,采用可调价施工合同形式。工期20个月,项目监理机构批准的施工总进度计划如下图所示,各项工作在其持续时间内均按匀速进展,每月计划完成投资见下表。
施工过程中发生如下事件: 事件一:建设单位要求调整场地标高,设计单位修改施工图,A工作开始时间推迟1个月,致使造成施工单位机械闲置和人员窝工损失。 事件二:设计单位修改图纸使C工作发生工程量变化,增加造价10万元,施工单位及时调整施工部署,如期完成了C工作。 事件三:D、E工作受A工作的影响,开始时间也推迟了1个月,由于物价上涨原因,6~7月份D、E工作的实际完成投资较计划完成投资增加了10%。D、E工作均按原持续时间完成,由于施工机械故障,J工作7月份实际完成计划工程量的80%,J工作持续时间最终延长1个月。 事件四:G、I工作的实施过程中遇到非常恶劣的气候,导致G工作持续时间延长0.5个月;施工单位采取了赶工措施,使工作能按原持续时间完成,但需增加赶工费0.5万元。 事件五:L工作为隐蔽工程,在验收后项目监理机构对质量提出了质疑,施工单位以隐蔽工程已经监理工程师验收为由拒绝复验。在监理机构的坚持下,对隐蔽工程进行剥离复验。复验结果,工程质量不合格,施工单位进行了整改。 以上事件一~事件四发生后,施工单位均在规定时间内提出工期顺延和费用补偿要求。 1~7月份投资情况见下表
问题:
针对施工过程中发生的事件,项目监理机构的工程延期为多少个月?该工程实际工期为多少个月?
选项
答案
事件一发生后应批准工程延期1个月。 (2) 事件四发生后应批准工程延期0.5个月。 其他事件未造成工期延误,故项目监理机构的工程延期为1.5个月。该工程实际工期为(20+1+0.5)月=21.5月。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/pvhu777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
1.背景材料:某高速公路某合同段,由甲承包商承包施工,为了保证测量工作的质量,施工单位制定了以下管理制度:(1)严格测量复核签认制度:1)由2~4人组成一个小组共同对监理工程师签认的控制网点测量资料进行核对,核对结果要由工地技
()作为现场施工成本控制的目标。
1.背景材料:某高速公路全长88km,双向6车道,路幅宽33.5m,设计车速100km/h,路面基层为水泥稳定碎石基层,根据工程实际情况及施工单位条件,施工单位采用了在中心站用厂拌设备进行集中拌和法施工,并采用专用稳定土集中厂拌机械拌制混合料。其
1.背景材料:某一级公路全长55.28km,双向4车道,路幅宽24.5m,设计车速80km/h,路面基层为水泥稳定土无机结合料基层,根据工程实际情况及施工单位人力、设备条件,施工单位采用了路拌法水泥稳定土基层施工工艺。摊铺水泥日进度1.5km(单
推行职业安全健康管理体系(OHSMS)的最重要保证因素是()。
通信电源的实测项目中属于关键项目的是()。
土的最佳含水量通过()来测定。
1.背景材料:某路基填筑施工至软土区段,项目部制定的该区段基底开挖方案中注意事项如下:(1)基底开挖用推土机、挖掘机或人工直接清除至路基范围以外堆放;深度超过3m时,要由端部向中央,分层挖除,并修筑临时运输便道,由汽车运载出坑。
在封闭式收费系统中,下列选项中属于出口车道计算机系统设备的是()。
随机试题
简述以问题为基础的教学法的教育目标。
特殊正当防卫
根据规定,第一审人民法院审理公诉案件,第二审人民法院审理上诉、抗诉案件,经省、自治区、直辖市高级人民法院批准或者决定,可以再延长
下列关于卵巢的叙述,错误的是()
A.内壁B.外壁C.前壁D.后壁E.上壁面神经垂直段通过内耳哪侧壁?
脑膜炎球菌的主要致病因素是
社会会计监督的特征是()。
_________?烟波江上使人愁。(崔颢《黄鹤楼》)
阅读材料,回答问题:材料一:巴尔干半岛和东地中海地区,历来被英国视为大英帝国的生命线。大战结束前后,美国利用种种借口,千方百计渗入这个连接欧亚两大洲的重要战略地区……1947年2月21日,英国向美国国务院发出了结柬援助希腊、土耳其的照会,声称国内
英国报业投诉委员会的主要特征。
最新回复
(
0
)