首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景: 某公司投资建设一幢商场工程,地下1层、地上5层,建筑面积12000m2,结构类型为框架结构。经过公开招标投标,乙施工企业中标。双方采用《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201签订了施工合同,合同价款的约定方式为固定总价,合同工期为2
背景: 某公司投资建设一幢商场工程,地下1层、地上5层,建筑面积12000m2,结构类型为框架结构。经过公开招标投标,乙施工企业中标。双方采用《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201签订了施工合同,合同价款的约定方式为固定总价,合同工期为2
admin
2020-09-15
116
问题
背景:
某公司投资建设一幢商场工程,地下1层、地上5层,建筑面积12000m
2
,结构类型为框架结构。经过公开招标投标,乙施工企业中标。双方采用《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201签订了施工合同,合同价款的约定方式为固定总价,合同工期为280d,并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元。合同履约过程中发生了以下事件:
事件一:乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时,甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高4.20m变更为4.80m,当日乙方停工。25d后甲方才提供正式变更图纸,工程恢复施工。复工当日乙方立即提出停窝工损失60万元和顺延工期25d的书面报告及相关索赔资料,但甲方收到后始终未予答复。
事件二:在工程装修阶段,甲方将外墙门口处镶贴瓷砖做法变更为干挂大理石,乙方收到了经甲方确认的设计变更文件,调整相应的施工安排。乙方在施工完毕2个月后的结算中申报了该项设计变更增加费80万元,但遭到甲方的拒绝。
问题:
事件一中,乙方的索赔是否成立?结合合同索赔条款说明理由。
选项
答案
事件一中,乙方的索赔成立; 理由:根据合同(范本)索赔条款,承包方应在索赔事件发生后28d内向工程师(甲方或监理)提出索赔意向通知并送交最终索赔报告相关资料(或在索赔事件终了后28d内向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告)。 本工程连续停工25d,复工后乙方立即送交了索赔报告和相关资料,但甲方超期未答复,视为甲方已经认可,所以乙方的索赔已经生效。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/tqlJ777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
计量器具的检定是为评定计量器具的计量性能是否符合____________要求,确定其是否合格所进行的全部工作。
引发爆炸的条件是:爆炸品(含还原剂与氧化剂在内)或可燃物与空气的混合物(在爆限之内)和引爆源同时存在相互作用。下列属于防爆的基本原则是__________。
计量器具新产品型式评价和型式批准如何实施管理?
机构应编制程序文件,程序文件和质量手册一起共同构成对整个管理体系的描述,其详略程度应取决于________。
计量校准人员小王有这样的工作习惯:他每次进行实验操作时先将实验数据和计算记录在一张草稿纸上。待做完实验后,再将数据和计算结果整整齐齐地抄在按规定印有记录格式的记录纸上,草稿纸则不再保存。有一次,因对某仪器的校准结果引起关于仪器质量的索赔纠纷,用户方告到法院
当在记录中发生错误时,对每一错误应划改,不可擦掉或涂掉,以免字迹模糊或消失,并将正确值填写在其旁边。对记录的所有改动应有改动人的__________。
下列关于零售商品称重计量监督管理的说法中,错误的是______。
测量中应尽可能采用有效措施减少系统误差,下述无效的方法是______。
试回答波形梁钢护栏工程质量检验评定标准的相关问题。波形粱钢护栏工程质量检验评定实测项日有立柱竖直度、立柱埋置深度和()。
向()排放污水、缴纳污水处理费用的,不再缴纳排污费
随机试题
关于失超的叙述,错误的是
关于精液,说法不正确的是
下列关于家庭保险规划的描述中,说法正确的是()。
申请证券评级业务许可的资信评级机构,应具有我国法人资格,实收资本与净资产均不少于人民币()万元。
研究开发支出中的开发支出应资本化,计入无形资产成本。()
若干人完成了植树2013棵的任务,每人植树的棵数相同。如果有5人不参加植树,其余的人每人多植2棵不能完成任务,而每人多植3棵可以超额完成任务。问:共有多少人参加了植树?
主要分布在躯体和四肢,与躯体感觉和运动有关的神经是()。
下列人物不是国民教育思想的代表的是
Youaregoingtoreadalistofheadingsandatext.Choosethemostsuitableheadingfromthelist[A]to[G]foreachnumberedpar
Manhasthreebasicneeds:food,shelterandclothing.
最新回复
(
0
)