首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某单位(甲方)与施工公司(乙方)签订了公路工程施工合同,合同签订后乙方将防水降水工程分包给某市政公司(丙方,下图中为Ⅰ子项工作),甲方与乙方共同确定了施工方案与进度计划(见下图)(合同中规定:窝工降效系数为50%)。 实际施工过程中,发生如下事件:
某单位(甲方)与施工公司(乙方)签订了公路工程施工合同,合同签订后乙方将防水降水工程分包给某市政公司(丙方,下图中为Ⅰ子项工作),甲方与乙方共同确定了施工方案与进度计划(见下图)(合同中规定:窝工降效系数为50%)。 实际施工过程中,发生如下事件:
admin
2012-11-05
19
问题
某单位(甲方)与施工公司(乙方)签订了公路工程施工合同,合同签订后乙方将防水降水工程分包给某市政公司(丙方,下图中为Ⅰ子项工作),甲方与乙方共同确定了施工方案与进度计划(见下图)(合同中规定:窝工降效系数为50%)。
实际施工过程中,发生如下事件:
1.按进度计划K工作施工0.5个月后,业主方要求修改设计,K工作停工待图2.5月(混凝土工程),乙方向甲方提出索赔清单如下表所示。
2.乙方自备施工机械未按时到达施工现场,致使H工作实际进度在12月底时拖延1个月,乙方要求合同工期顺延1个月,并补偿费用2万元。
3.F工作施工时,因项目经理部确定的施工工艺出现质量事故,监理工程师要求返工,工作实际进度在12月底时拖后1个月,乙方要求顺延合同工期1个月,补偿费用2万元。
4.施工第9个月,F工作在施工现场发现文物,为保护文物现场停工,乙方向甲方提出补偿工期1个月和费用1万元的要求。由于事件3和事件4的发生,F工作延误,致使钢架结构安装施工向后拖延,丙方就事件3和事件4分别向乙方提出索赔费用1万元,工期共顺延2个月的要求。
5.开工后第19个工作月出现台风,现场工作全部停止,为此乙方要求补偿因台风破坏施工现场的现场清理时间1个月,并补偿清理费用4万元。
问题
就各事件,分别说明上述索赔要求是否正确。
选项
答案
事件1:甲方责任,发生在非关键工作,该工序总时差为2个月。新增工程量增加费用60000元应补偿由于新增工程量300m
3
实际需增加工作时间3个月,即: [*] 由于TF=2所以应补偿工期1个月;机械闲置属于窝工,不应按台班费计算,应按折旧费计算。计算公式为60×60=3600(元)。人工窝工应按降效处理不应按原人工费单价计算,计算公式为50400×0.5=25200(元)。机上人工费已完全含在台班费内,不应单独索赔。 综合计算,应补偿工期3.5个月,补偿费用88800元。 事件2:属乙方责任,工期与费用均不补偿。 事件3:属乙方责任,工期与费用均不补偿,不同意其工期顺延一个月和费用补偿2万元的要求。 事件4:按目前有关规定,发现文物时,甲方应补偿相关费用和顺延工期,应由甲方向乙方补偿费用1万元,顺延合同工期1个月(F、I工作均为关键工作)。 事件5:属于不可抗力事件,按规定甲方应同意补偿合同工期1个月,并补偿费用4万元。(M为关键工作,N为非关键工作TF=2)
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/uf2u777K
本试题收录于:
公路工程管理与实务题库一级建造师分类
0
公路工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
施工成本管理的基本流程:()。
关于基坑开挖时,对基坑安全有利的措施有()。
焊接是管道安装的重要工序,焊工作业应符合作业证中的允许范围,不能超出范围焊接。下列项目中属于焊接前必须审核内容的是()。
盾构法隧道在地下管线区段掘进时,下列安全措施说法正确的是()。
水泥稳定土类材料自拌合至摊铺完成,不得超过()。分层摊铺时,应在下层养护()后,方可摊铺上层材料。
在风险发生的情况下对工程施工进行有效的(),保证工程项目的顺利实施。
桩基施工时为避免对地下构筑物的破坏,混凝土灌注桩施工安全控制还涉及()等。
台背路基填土加筋的主要目的是为了()。
燃气管道穿越铁路、高速公路时,燃气管道外应加()并提高燃气管道的()。
三种渗沟均应设置()。
随机试题
古代国家礼仪制度中所谓“五礼”包括()
主要依靠糖的无氧酵解供能的是
下列哪种反射不属于浅反射
甲亢术后,甲状腺危象多发生于( )。
采集生活饮用水水质微生物检测样品时错误的操作是
甲股份有限公司(以下简称“甲公司”)2014年发生如下事项:(1)2014年11月5日,因甲公司产品发生质量事故,致使一名消费者死亡。12月3日消费者的家属上诉至法院,要求赔偿600万元,至年末本诉讼尚未判决。甲公司研究认为,质量事故已被权威部门认定,本
对胎儿的基因检测在道德上是错误的。人们无权只因不接受一个潜在生命体的性别,或因其有某种生理缺陷,就将其杀死。如果以下陈述为真,哪一项对上文中的论断提供了最强的支持?()
简述陶行知的“教、学、做合一”。(河南)
某商店将某种打印机按进价提高35%后,打出“九折优惠酬宾,外送50元出租车费”的广告,结果每台仍旧获利208元,那么每台打印机的进价是多少元?()
Somefishcanswiminwaterbelow0°C,lowenoughtofreezethebloodofmostcreatures.However,somefishandinsectscanstay
最新回复
(
0
)