首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某公路工程项目合同总价为8000万元人民币,合同工期18个月,在施工过程中由于业主提出对原有设计文件进行修改,使承包人停工待图1.5个月。在基础工程施工中,为了使施工质量得到保证,承包人除了按设计文件要求对基底进行了妥善处理外,还将基础混凝土的强度由C15
某公路工程项目合同总价为8000万元人民币,合同工期18个月,在施工过程中由于业主提出对原有设计文件进行修改,使承包人停工待图1.5个月。在基础工程施工中,为了使施工质量得到保证,承包人除了按设计文件要求对基底进行了妥善处理外,还将基础混凝土的强度由C15
admin
2009-06-15
90
问题
某公路工程项目合同总价为8000万元人民币,合同工期18个月,在施工过程中由于业主提出对原有设计文件进行修改,使承包人停工待图1.5个月。在基础工程施工中,为了使施工质量得到保证,承包人除了按设计文件要求对基底进行了妥善处理外,还将基础混凝土的强度由C15提高到C25。施工完成后,承包人向监理工程师提出工期和费用索赔,其中费用索赔计算中有以下两项;
1.由于业主修改变更设计图纸延误,损失1.5个月的管理费和利润:
现场管理费=合同总价÷工期X现场管理费费率X延误时间
=8000÷18×12%×1.5=80(万元)
公司管理费=合同总价÷工期X公司管理费费率X延误时间
=8000÷18×7%×1.5≈46.67(万元)
利润=合同总价÷工期×利润×延误时间
=8000÷18×5%×1.5≈33.33(万元)
合计=80+46.67+33.33=160(万元)
2.由于基础混凝土强度的提高,索赔15万元。
[问题]
1.监理工程师能否同意承包人提出的两项索赔?理由是什么?
2.承包人索赔费用的计算方法是否合理?如果不合理,正确的计算方法是什么?
选项
答案
1.对第1项,监理工程师应同意给予承包人费用补偿,因为修改设计造成了承包人的部分停工,从而造成人员调动、生产率下降及机械设备闲置等问题;对第2项监理工程师不应同意其索赔要求,因为提高基础混凝土强度这一“质量变更”不是监理指令的变更,没有监理工程师指令,承包人不能随意变更,所以监理工程师不应同意此项索赔要求。 2.背景材料中所列的计算方法不合理,因为现场管理费和公司管理费的计算不能以合同总价为基数乘以相应费率,正确的计算方法是:现场管理费=直接费÷18×12%×1.5,公司管理费;(直接费+现场管理费)÷18×7%×1.5;利润项不能考虑。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/vXUf777K
本试题收录于:
合同管理题库公路监理师分类
0
合同管理
公路监理师
相关试题推荐
下列有关租赁用途的说法中正确的有()。
下列对房地产业的基本概念表述正确的是()。
关于申请房屋租赁登记备案应当提交的证明文件,下面全面的一项是()。①书面租赁合同;②房屋所有权证书;③当事人的合法身份证件;④市、县人民政府规定的其他文件
下列行为属于要约而不属于要约邀请的是()。
经过批准的单位可以以集资、合作建房名义,搞实物分房或房地产开发经营。()
房屋租赁合同订立后三十日内,房屋租赁当事人应当到租赁房屋所在地直辖市、市、县人民政府建设主管部门办理房屋租赁登记备案。()
房地产估价机构分立的,只能由分立后的一方房地产估价机构承继原房地产估价机构资质。()
建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标。()
工程建设的招标人采用邀请招标方式的,应当向()个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。
弃权是指保险合同当事人一方如果放弃合同中可以主张的某项权利,日后不得再行主张该权利。()
随机试题
电杆洞分为圆形洞、()洞、()洞等几种。
函数f(x)=在x=0处().
纳呆腹痛,下利清谷,多见于久痢久泄,腹部有坠胀感,多见于
紫外-可见分光光度计的检测器有
对纳税人采取税收保全措施,必须经税务机关向人民法院提出申请后,由人民法院执行。()
外部治理机制主要是除企业内部的各种监控机制外,还包括各个市场机制对公司的监控和约束。下列不属于外部治理机制的是()。
外商投资企业投资各方未能在规定的期限内缴付出资的,视同外商投资企业自动解散,其批准证书自动失效。()
2009年5月,某零售企业的部分陶瓷供应商陆续收到来自其零售企业的审核函。函中表示零售企业将派出专员到陶瓷厂家进行现场审核,审核目的主要是评估工厂是否符合相应的要求。据悉,审核结果很有可能将决定该陶瓷厂家是否能与零售企业续约。企业应选派()人员
在绘制学校教务管理系统的数据库E-R图时,教师与授课班级之间的关系应该是________,学生与学生资料页面地址之间的关系应该是________。
我国公安机关是()的专门机关,这是公安机关与其他国家行政机关的不同之处。
最新回复
(
0
)