首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
案例五 [背景资料] 某建设单位和施工单位按照《建设工程施工合同(示范文件)》签订了施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单位提供;由于非施工单位原因造咸的工程停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/工日;总工期为120天;竣工时间
案例五 [背景资料] 某建设单位和施工单位按照《建设工程施工合同(示范文件)》签订了施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单位提供;由于非施工单位原因造咸的工程停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/工日;总工期为120天;竣工时间
admin
2013-05-10
29
问题
案例五
[背景资料]
某建设单位和施工单位按照《建设工程施工合同(示范文件)》签订了施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单位提供;由于非施工单位原因造咸的工程停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/工日;总工期为120天;竣工时间提前奖励为3000元/天,误期损失赔偿费为5000元/天。经项目监理机构批准的施工进度计划如图4-2所示(单位:天)。
施工过程中发生如下事件。
事件1:工程进行中,建设单位要求施工单位对某一构件做破坏性试验,以验证设计参数的正确性。该试验需修建两间临时试验用房,施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为,该试验费属建筑安装工程检验试验费,试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费,该两项费用已包含在施工合同价中。
事件2:建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库点,在专业监理工程师的见证下进行了检验,检验结果合格。其后,施工单位提出,建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费,由于建筑材料需要进行二次搬运,建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。
事件3:①由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改,致使B工作停工3天(每停一天影响30工日,10台班);②由于机械租赁单位调度的原因,施工机械未能按时进场,使C工作的施工暂停5天(每停一天影响40工日,10台班);③由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场,E工作停工6天(每停一天影响20工日,5台班)。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长了工期和补偿停工损失的要求。
事件4:在工程竣工验收时,为了鉴定某个关键构件的质量,总监理工程师建议采用试验方法进行检验,施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。
该工程的实际工期为122天。
[问题]
逐项回答事件2中施工单位的要求是否合理,说明理由。
选项
答案
(1)施工单位提出建设单位应支付建筑材料的保管费的要求合理。 理由:依据《建设工程施工合同(示范文本)》中关于发包人供应的材料设备的有关规定,发包人供应的材料设备经双方共同清点接收后,由承包人妥善保管,发包人支付相应的保管费用。 (2)施工单位提出建设单位应支付建筑材料的检验费的要求合理。 理由:依据《建设工程施工合同(示范文本)》中关于发包人供应的材料设备的有关规定,发包人供应的材料设备进人施工现场后需要在使用前检验或者试验的,由承包人负责检查试验,费用由发包人负责。 (3)施工单位提出建设单位应支付该批材料的二次搬运费的要求不合理。 理由:二次搬运费已包含在直接费中的措施费一项中,故无须再次支付。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/vzLu777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
某公路桥梁工程结构物的流水施工的进度计划双代号网络图和节点时间参数如下:图中挖3工序的自由时差是()。
某公路桥梁工程结构物的流水施工的进度计划双代号网络图和节点时间参数如下:图中挖3工序的总时差是()。
背景材料:某桥梁施工企业在长江上施工一座大桥,上部结构为后张法预应力箱梁形式,在施工组织设计中制定了后张法预应力筋的加工和张拉的主要检测内容如下:(1)预应力筋的各项技术性能;(2)预应力管道坐标及管道间距;(3)张
背景材料:某高速公路设计车速120km/h,路面面层为三层式沥青混凝土结构。施工企业为保证工程施工质量,在施工中做了如下工作:(1)选用经试验合格的石料进行备料,严格对下承层进行清扫,并在开工前进行实验段铺筑;(2)沥青混合料
下列关于水泥、矿粉、外加剂等库房建设的说法中错误的是()。
背景材料:在某桥梁总体施工完毕后,对其进行检测时,某技术人员制定了如下的桥梁总体检测项目:(1)桥梁的净空;(2)桥面中心偏位和桥面宽度;(3)引道中心线与桥梁中心线的衔接以及桥头高程衔接。其中对检测的要求
背景材料:某施工单位承接了一座7×30m后张法预应力混凝土简支T梁桥,施工单位严格按照设计文件和相关施工技术规范的要求进行施工,并作了以下主要检验内容:混凝土强度、T梁的宽度和高度、梁长、支座表面平整度以及横系梁及预埋件位置。在质量控制方面,开展
根据钢桥基本构件结构外形和构造的不同进行划分,钢管拱桥属于()。
下列给水排水管道和燃气管道安装要求中,符合规范规定的有()。
建筑钢材的( )是结构设计中钢材强度的取值依据。
随机试题
被撤销的注册商标,丧失其商标专用权的起始日为()。
主张“教育事业应该是公共的,而不是私人的”的学者是()
建设项目可能产生环境噪声污染的,建设单位必须提出环境影响报告书,环境影响报告书中,应当有()的意见。
根据企业破产法律制度的规定,全民所有制企业由债权人申请破产的,该企业上级主管部门可以申请对企业进行整顿,并应向人民法院和债权人会议提交整顿方案。下列各项中,属于整顿方案内容的有( )。
下列文物在长江流域出土的是()。
我只不过是替他______几句,说明了事实的真相。填入横线部分最恰当的一项是()。
把下面的六个图形分为两类,使每一类图形都有各自的共同特征或规律,分类正确的一项是:
简述影响保险市场供给的因素。
对仗是汉语使用者的基本功,历来的受教育者一般都要接受对仗方面的训练。清朝时期的李渔编写了一部名为《笠翁对韵》的少年启蒙教材。通过背诵,学习者不但能掌握字词之间的对仗关系,还能学到历朝历代各种名句和典故。《笠翁对韵.四支》最后一段最后一联曰:
Women’sRightsMovement1Women’srightsareguaranteesofpolitical,social,andeconomicequalityforwomeninasociety
最新回复
(
0
)