首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【案例4】某承包人与某业主签订了一项工程施工合同。合同工期为22天;工期每提前或拖延1天,奖励(或罚款)600元。按业主要求,承包人在开工前递交了一份施工方案和施工进度计划(图1-9)并获批准。 根据图1-9所示的计划安排,工作A、K、Q要使用同一
【案例4】某承包人与某业主签订了一项工程施工合同。合同工期为22天;工期每提前或拖延1天,奖励(或罚款)600元。按业主要求,承包人在开工前递交了一份施工方案和施工进度计划(图1-9)并获批准。 根据图1-9所示的计划安排,工作A、K、Q要使用同一
admin
2009-09-13
51
问题
【案例4】某承包人与某业主签订了一项工程施工合同。合同工期为22天;工期每提前或拖延1天,奖励(或罚款)600元。按业主要求,承包人在开工前递交了一份施工方案和施工进度计划(图1-9)并获批准。
根据图1-9所示的计划安排,工作A、K、Q要使用同一种施工机械,而承包人单位可供使用的该种机械只有1台。在工程施工中,由于业主方负责提供的材料及设计图纸原因,致使C工作的持续时间延长了3天;由于承包人自身机械设备原因使N工作的持续时间延长了2天。在该工程竣工前1天,承包人向业主提交了工期和费用索赔申请。
问题
(1)简述工程施工索赔的程序。
(2)承包人可得到的合理的工期索赔为多少天?
(3)假设该种机械闲置台班费用为280元/天,则承包人可得到的合理费用索赔为多少元?
(4)监理工程师检查实际施工进度的方式有哪些?
选项
答案
我国《施工合同(示范文本)》规定的施工索赔程序如下: ①索赔事件发生后28天内,向工程师发出索赔意向通知。 ②发出索赔意向通知后的28天内,向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。 ③工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。 ④工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。 ⑤当索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后 28天内,向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。 (2)通过对该工程的网络进度计划进行时间参数计算,关键线路为图1-10中双箭线所示。 [*] 关键上作为A、D、C、L,工期为22天。由于工作A、K、Q要使用同一台机械,而工作A的 ES=0,工作Q的EF=21,因此,该机械在施工现场的时间为21天。其中,该机械的使用时间为4+7+3=14天,闲置时间为21-14=7天。 将C工作的持续时间改为8天,重新计算见图1-11。 [*] 通过计算得知:关键线路变为图1-11中双箭线所示,关键工作为C、F、Q,工期为24天,比原计划工期拖长24-22=2天。因此,合理的工期索赔为2天,合同工期总计22+2=24天。 (3)承包人可得到的费用索赔计算如下: 将N工作的持续时间改为4天,重新计算时间参数见图1-12。 [*] 通过计算得知:关键线路变为图中双箭线所示,关键工作为C、E、K、N、Q,工期为25天,使工期拖长25-24=1天。应罚款天数为1天。 因工期拖延罚款:1天×600元/天=600元; 因机械闲置索赔:(24-21)天×280元/天=840元; 费用索赔数额:840-600=240元。 (4)在建设工程施工过程中,监理工程师可以通过以下方式获得其实际进展情况: ①定期地、经常地收集由承包单位提交的有关进度报表资料。 ②由驻地监理人员现场跟踪检查建设工程的实际进展情况。 除上述两种方式外,由监理工程师定期组织现场施工负责人召开现场会议,也是获得建设工程实际进展情况的一种方式。
解析
分析该案例要特别注意《工程施工合同(示范文本)》的施工索赔程序条款中有关索赔时限的规定。承包人对C工作持续时间延长所引起的工期变化有权要求工期索赔和费用索赔,因为这是由于业主的原因造成的;但承包人对N工作持续时间延长承担完全责任,无权要求由此造成的工期索赔和费用索赔。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/AEFf777K
本试题收录于:
综合考试题库公路监理师分类
0
综合考试
公路监理师
相关试题推荐
物业管理是指专业化的物业管理人员,受业主委托,按照国家法律法规,依据合同,对即将竣工验收投入使用的各类房屋及其附属配套设施,运用现代管理科学和先进的维修养护技术,以经营方式进行管理,为客户提供高效、优质、经济的全方位服务。()
结构施工图主要表明结构专业的设计内容,同时反映建筑、给排水、暖通、电气等专业对结构的要求。()
建筑剖面图主要用以简要表示建筑物的内部结构形式和空间关系。()
施工图中的轴线是施工中定位、放线的重要依据,凡需要确定位置的建筑局部或构件都应注明与附近轴线的尺寸关系。()
关于结构施工图说法错误的是()。
一套完整的建筑工程图不包括()。
政府行业管理部门的监控主要包括对是否按申请预售许可证时承诺的时间表进行建设,预售款项是否按期投入,拆迁安置是否按要求进行,工程项目是否发生变化等内容。()
住宅小区综合验收不合格的,由城市人民政府建设行政主管部门责令开发建设单位限期改正,由此发生的费用由开发建设单位承担。对违反规划要求,市政公用基础设施和公共设施不配套,工程质量低劣的,由验收小组提请有关部门依法查处。()
随机试题
节律性起始技术是属于
有关HELLP综合征,以下哪项是错误的
中国现行版药典是
下列最适合使用美托洛尔治疗的疾病是
阿托品用于解除消化道痉挛时,常可引起口干,属于氯霉素或抗肿瘤药所致的骨髓抑制,属于
甲向首饰店购买钻石戒指二枚,标签表明该钻石为天然钻石,买回后被人告知实为人造钻石。甲遂多次与首饰店交涉,历时1年零6个月,未果。现甲欲以欺诈为由诉请法院撤销该买卖关系,其主张能否得到支持?( )。
货币市场基金同时以股票、债券为主要投资对象,通过不同资产类别的配置投资,实现风险和收益上的平衡。()
从绝对量的构成看,资本成本包括()。
把下面的六个图形分为两类,使每一类图形都有各自的共同特征或规律,分类正确的一项是:
设二维随机变量(X,Y)满足E(XY)=EXEY,则X与Y
最新回复
(
0
)