【背景资料】某机电安装工程公司总承包一大型制药厂设备安装工程。合同约定，工程设备和主材由业主采购提供。管道工程安装时，因业主提供的水泵迟迟不能到货而影响工期，项目部为保证施工进度自行采购部分水泵并进行安装，安装后被监理工程师发现，下令停工。经与业主协商

admin2012-10-09 59

问题【背景资料】
某机电安装工程公司总承包一大型制药厂设备安装工程。合同约定，工程设备和主材由业主采购提供。
管道工程安装时，因业主提供的水泵迟迟不能到货而影响工期，项目部为保证施工进度自行采购部分水泵并进行安装，安装后被监理工程师发现，下令停工。经与业主协商，同意采用项目部购买的水泵。在试压时，发现项目部购买的水泵密封部位泄漏。
地下管网施工中，因设计图纸修改，增加了施工内容和工程量，业主仍坚持合同工期不变。为此项目部提出合同变更和索赔的申请。
该工程施工环境不确定因素较多，工期紧、任务重，项目部在施工准备阶段制定了人力资源储备预案，因施工范围扩大超过预期，该预案仍不能满足工程进度需要。为赶工期，项目部将制药厂合成工段的压缩机安装分包给具备施工资质的施工单位。项目部编制了该工程施工组织设计，并编制压缩机施工方案，向分包单位进行交底，然后由分包单位组织施工。
【问题】
项目部提出合同变更的理由是什么，可向业主提出哪些索赔?

选项

答案提出合同变更的理由是：施工内容变更，工程量增加。可向业主提出工期索赔、费用索赔。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/HNsu777K

本试题收录于：机电工程管理与实务题库一级建造师分类

机电工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

机电工程管理与实务

一级建造师

根据《水利水电工程标准施工招标文件》，若监理人要求承包人对某项材料和工程设备的检查和检验在合同中未作规定，监理人可以指示承包人增加额外检验，由此发生的额外检验的费用和工期延误责任应由()承担。

某泵站工程由于征地工作未完成导致工期延误且时间较长，尽管承包人采取了赶工措施仍无法实现按期完工。根据《水利水电工程标准施工招标文件》，上述的赶工费用应由()承担。

下列关于混凝土工程计量与支付的说法正确的是()。

按施工分块仓面强度计算法对混凝土生产系统规模进行核算时，与下列()因素有关。

水利系统文明建设工地质量管理标准有()。

根据《水工建筑物滑动模板施工技术规范》DL／T5400—2007，滑动模板模体牵引系统的滑轮直径与钢丝绳直径之比不得小于()。

()一般适用于岸坡平缓或有一岸具有较宽的台地、垭口或古河道的地形；具有施工简单，适合大型机械施工的优点。

水利系统文明建设工地质量管理标准有()。

简述采购计划的内容

实际电压源总有内阻，因此实际电压源可以用定值电压与________串联的组合模式来等效。

()是指企业的现有技术资源和技术能力，它们是技术创新战略的基础条件，整个技术创新战略都受到这些基础条件的制约。

通常负责分派病案号码的部门是

严重肝、胆急病的手术前，最需要补充

下列选项中，不属于人民法院不予受理公民、法人或者其他组织对()事项提起的诉讼。

态度三元论不包括()。

受贿：国家工作人员、集体经济组织工作人员或者其他从事公务的人员，利用职务上的便利，索取或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的行为。根据以上定义，下面哪种行为是受贿?

Therearewarmtropicalregionsallovertheglobe,butonlytheIndiansoftheSouthAmericanrainforestshaveformedthehabi