首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某公路工程项目分为A、B、C三个单项工程,经有关部门批准,采取公开招标的形式分别确定了三个中标人并签订了合同。A、B、C三个单项工程合同条款中有如下规定: 1.A工程在施工图设计没有完成前,业主通过招标选择了一家总承包单位承包该工程的施工任务。由于设
某公路工程项目分为A、B、C三个单项工程,经有关部门批准,采取公开招标的形式分别确定了三个中标人并签订了合同。A、B、C三个单项工程合同条款中有如下规定: 1.A工程在施工图设计没有完成前,业主通过招标选择了一家总承包单位承包该工程的施工任务。由于设
admin
2010-06-28
49
问题
某公路工程项目分为A、B、C三个单项工程,经有关部门批准,采取公开招标的形式分别确定了三个中标人并签订了合同。A、B、C三个单项工程合同条款中有如下规定:
1.A工程在施工图设计没有完成前,业主通过招标选择了一家总承包单位承包该工程的施工任务。由于设计工作尚未完成,承包范围内待实施的工程虽性质明确,但工程量还难以确定,双方商定拟采用总价合同形式签订施工合同,以减少双方的风险。合同条款中规定:
(1)乙方按业主代表批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工,甲方不应承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。
(2)甲方向乙方提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料,供乙方参考使用。
(3)乙方不能将工程转包,但允许分包,也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。
2.B工程合同额为9000万元,总工期为30个月,工程分两期进行验收,第一期为18个月,第二期为12个月。在工程实施过程中,出现了下列情况:
(1)工程开工后,从第三个月开始连续四个月业主未支付承包商应付的工程进度款。为此,承包商向业主发出要求付款通知,并提出对拖延支付的工程进度款应计利息的要求,其数额从监理工程师计量签字后第11天起计息。业主方以该四个月未支付工程款作为偿还预付款而予以抵消为由,拒绝支付。为此,承包商以业主违反合同中关于预付款扣还的规定,以及拖欠工程款导致无法继续施工为由而停止施工,并要求业主承担违约责任。
(2)工程进行到第10个月时,国务院有关部门发出通知,指令压缩国家基建投资,要求某些建设项目暂停施工,该项目属于指令停工项目。因此,业主向承包商提出暂时中止执行合同实施的通知。为此,承包商要求业主承担单方面中止合同给承包方造成的经济损失赔偿责任。
(3)复工后在工程后期,工地遭遇当地百年以来最大的台风,工程被迫暂停施工,部分已完工程受损,现场场地遭到破坏,最终使工期拖延了两个月。为此,业主要求承包商承担工期拖延所造成的经济损失责任和赶工的责任。
3.C工程在施工招标文件中规定工期按工期定额计算,工期为550天。但在施工合同中,开工日期为1997年12月15日,竣工日期为1999年7月20日,日历天数为581天。
问题
B单项工程合同执行过程中出现的问题应如何处理?
选项
答案
业主连续四个月未按合同规定支付工程进度款,应承担金钱债务及违约责任,承包商提出要求付款并计入利息是合理的。但除专门规定外,通常计息期及利息数额应当从发包方监理工程师签字后第15天(即14天后)起计算,而不应是承包商所提出的第11天起算。另外,业主方以所欠的工程进度款作为偿还预付款为借口拒绝支付,不符合工程计量、支付和预付款扣还的一般规定,是不能接受的。 由于国家指令性计划有重大修改或政策上原因强制工程停工,造成合同的执行暂时中止,属于法律上、事实上不能履约的除外责任,这不属于业主违约和单方面中止合同,故业主不承担违约责任和经济损失赔偿责任。 承包商因遭遇不可抗力被迫停工,根据《合同法》业主可以不承担工期拖延的经济责任,业主应当给予工期顺延,但不补偿费用。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Mq9u777K
本试题收录于:
公路工程管理与实务题库一级建造师分类
0
公路工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
环形开挖预留核心土法适用于一般土质或易坍塌的软弱围岩、断面较大的隧道施工。预留核心土的主要作用是()。
【背景资料】某施工单位与建设单位签订了城市桥梁工程固定总价施工承包合同,合同工期390d,合同总价5000万元。合同中约定按《建筑安装工程费用项目组成》综合单价法计价程序计价,其中间接费费率为20%,规费费率为5%,取费基数为人工费与机械费之
【背景资料】某施工单位与建设单位签订了城市桥梁工程固定总价施工承包合同,合同工期390d,合同总价5000万元。合同中约定按《建筑安装工程费用项目组成》综合单价法计价程序计价,其中间接费费率为20%,规费费率为5%,取费基数为人工费与机械费之
【背景资料】某施工单位与建设单位签订了城市桥梁工程固定总价施工承包合同,合同工期390d,合同总价5000万元。合同中约定按《建筑安装工程费用项目组成》综合单价法计价程序计价,其中间接费费率为20%,规费费率为5%,取费基数为人工费与机械费之
【背景资料】某施工单位承担了一项道路工程的施工任务。工程开工前,项目经理部编制了项目管理实施规划并报监理单位审批,监理工程师审查后,建议施工单位通过调整个别工序作业时间的方法,将路基施工进度计划工期控制在210d内,如图3—1所示。施工单位通过
【背景资料】某污水处理厂扩建工程由原水管线、格栅间、提升泵房、沉沙池、初沉池等组成,承包单位以2250万元中标。原水管线基底标高为一6.00m(地面标高为±0.00m),基底处于砂砾层内,且北邻S河,地下水位标高为一3.00m。
【背景资料】A公司中标承建小型垃圾填埋场工程,填埋场防渗系统采Y8HDPE膜,膜下保护层为厚1000mm黏土层,上保护层为土工织物。项目部按规定设置了围挡,并在门口设置了工程概况牌、管理人员名单、监督电话牌和扰民告示牌。为满足进度
假山分层施工工艺流程中,基础施工完毕后的施工是()。
随机试题
下述哪项不是糖尿病微血管并发症
建设工程项目管理的核心任务是项目的()。
发行分离交易的可转换公司债券的上市公司,其最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额平均应( )。
心理学家提出“一万小时定律”,认为天才不过是做了足够多练习的人。莫扎特6岁开始作曲,但直到21岁才写出堪称伟大的作品,这时他已经写了10年,超过1万小时。下列选项与“一万小时定律”蕴含相同哲理的是()。
对应当逮捕的犯罪嫌疑人、被告人是(),可以采用取保候审或者监视居住的方法。
只要行政主体的出发点是好的,并且在不损害第三人利益的情况下,即使没有法律依据也可以作出具有法律效果的行政行为。()
木材:桌子
Themajorityofpeople,aboutnineoutoften,areright-handed.(1)_____untilrecently,peoplewhowereleft-handedwereconsi
Hisdesireto______otherpeoplehascausedtroubleinhisfamily.
Losingweightiseasierwhenthereismoneyontheline,U.S.researcherssaidonTuesday.Theysaidweight-lossprogramsthat
最新回复
(
0
)