首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某业主与W工程公司依据FIDIC条款格式,订立了某公路工程的施工合同。合同规定:采用单价合同,因设计变更而发生的工程量变化,按实调整;同时视具体的变动情况,业主与承包商商谈变更后的单价。合同工期为18天,工期每提前1天奖励2000元,每拖后1天罚款4000
某业主与W工程公司依据FIDIC条款格式,订立了某公路工程的施工合同。合同规定:采用单价合同,因设计变更而发生的工程量变化,按实调整;同时视具体的变动情况,业主与承包商商谈变更后的单价。合同工期为18天,工期每提前1天奖励2000元,每拖后1天罚款4000
admin
2009-06-15
78
问题
某业主与W工程公司依据FIDIC条款格式,订立了某公路工程的施工合同。合同规定:采用单价合同,因设计变更而发生的工程量变化,按实调整;同时视具体的变动情况,业主与承包商商谈变更后的单价。合同工期为18天,工期每提前1天奖励2000元,每拖后1天罚款4000元。W公司工程在开工以前及时提交了施工网络进度计划(如图1所示),并得到业主的批准。
工程施工过程中发生如下事件:
1.因工程师提供的数据有误,导致在基坑土方开挖时,将地下电缆挖断,造成施工现场停电,使工作B和工作C的工效降低,作业时间分别拖延1天和2天;多用人工18个和 11个工日(假设人工工日单价为25元/工日,应由甲方补偿的人工窝工和降效费为12元/工日);B工作自有施工机械每天折旧费为615元,C工作自有施工机械每天折旧费为 310元。
2.K工作中,原施工组织设计采用50t轮胎式起重机(自有机械,设备折旧费为796元/天),但开工前该设备恰好出现故障需要大修,且考虑到现场的实际情况,W公司外租一台120t履带式起重机,租赁费为1000元/天,工期缩短1天。
3.因施工中意外发现一条地下管线,且在业主提供的施工图纸中没有标明。经业主同意,工作H的工程量增加20m3,该工作维持综合单价为95元/m3不变;工作G原有工程量为200m3,现工程量减少20m3,单价由78元/m3调整为88元/m3。相应的工期没有变化。
4.I、J工作为钢筋混凝土项目,因在冬季施工,按照有关规范的规定,在混凝土浇筑
的过程中,采取了冬季施工措施,使这两项工作的作业时间均延长了2天,使用防冻剂等措施费分别为2000元、850元。其余各项工作的实际作业时间和费用均与原计划相符。
[问题]
1.上述哪些事件承包商可以提出工期和费用补偿要求?哪些事件承包商不可以提出工期和费用补偿要求?简述其理由。
2.每项事件的工期补偿是多少天?总工期补偿是多少天?指出关键线路。
3.该工程的实际工期是多少天?工期奖罚款为多少元?
4.假设管理费和利润不予补偿,试计算业主应给予承包商的追加工程款。
选项
答案
1.事件1,可以提出工期和费用的补偿要求,因为承包商依据工程师提供的数据施工而导致供电出现故障。 事件2,不可以提出工期和费用的补偿要求,因为施工中因具体机械使用改变而产生的费用应由承包商自行承担。 事件3,可以提出工期和费用的补偿要求,因为设计变更是甲方的责任。 事件4,不可以提出工期和费用的补偿要求,因为冬季施工是一名成熟的承包商所能预见的问题,应当在投标报价时即做充分的考虑。 2.(1)确定原施工组织计划网络图的关键线路(见图2): [*] 关键线路为: A—D—E—G—I—K和A—D—E—H—J—L—K 所以: 事件1:B、C不在关键线路上,B工作拖延1天后,总时差变为0,此时不影响总工期,但因B工作的拖延使得C工作的总时差变为l,因C工作拖延2天,所以应补偿工期1天。 事件2:K在关键线路上,节省1天,故工期不需要补偿。 事件3:工期补偿为0天。 事件4:I、J在关键线路上,但由承包商自身原因造成的工期延长不予补偿。综上所述,总工期不予补偿。 3.根据各项目调整后的工期,网络计划调整如图3所示。 [*] 实际工期20天,拖后1天,罚款0.40万元。 4.事件1:人工费补偿:(18+11)×12=348(元) 机械费补偿:1×615+2×310=1235(元) 事件2:不予补偿。 事件3:H工作:20×95=1900(元) G工作:(200-20)×88-200×78=240(元) 事件4:属于承包商的措施费,不予补偿。 追加工程款合计: 348+1235+1900+240-4000=-277(元)
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/foFf777K
本试题收录于:
综合考试题库公路监理师分类
0
综合考试
公路监理师
相关试题推荐
物业管理企业是依法定程序设立,从事物业管理活动,独立核算、自主经营、自负盈亏的具有独立的企业法人地位的经济组织,其指导思想包括()。
明确了已购公有住房和经济适用住房上市出售土地转让金和收益分配管理的是()。
房地产业是进行房地产投资、开发、经营、管理、服务的行业,属于第一产业,是具有非基础性、先导性、带动性和风险性的产业。()
购房人在商品房交付使用之后发现质量问题,这里的交付使用之后,是指办理了交付使用手续之后,且仅是房屋所有权证办理之前,因主体结构质量问题与使用时间长短关系不大,均不可以申请退房。()
创新利润的主要内容包括()。
股息红利分配的要求权表现在公司盈利的情况下,股东有权按公司法和公司章程的有关规定取得公司的分红。()
房地产开发企业流动资金贷款属于垫支性的生产资金,一般用于()。
为规范物业管理的行为,建设部制订了两种《物业管理委托合同》、《前期物业管理服务协议》的示范文本。物业管理合同和前期物业管理服务协议的主要内容包括()。①当事人和物业的基本情况②双方的权利义务③物业管理服务事项和服务质量的要求④物业管理服
住房公积金的主要任务是()。①编制住房公积金和管理中心管理费用年度预决算;②建立职工住房公积金明细账,记载职工个人公积金的缴存、提取等情况;③依法办理住房公积金委托贷款业务、防范风险;④严格执行住房委员会批准的住房公积金归集、使用计划,
保险合同一般应包括下列()等条款。
随机试题
下列辅助检查中,对于早期妊娠的诊断意义不大的是
常用的锅炉钢板有哪些?
其最可能的诊断为为进一步确诊需行
甲房地产开发商与乙建筑施工企业于2009年7月19日签订了一份施工合同,双方在合同中未约定纠纷的处理方式。2010年10月19日由于工程质量问题发生了纠纷,双方决定将此纠纷提交该市仲裁委员会仲裁。则以下表述中正确的是()。
以下是三个《背影》的教学案例,请作简要评析。例一一、课内交流段落提纲回家奔丧——丧事毕,赴南京,父子同行,事虽忙,不放心,亲自送行南京送别——看行李,拣座位,再三叮咛,穿铁道,见背影,几度落泪北京思父——持父信,见背影,泪光晶
λ=2
局域网的核心协议是______。
【26】【36】
NotonlyIbutalsoJaneandMary______tiredofhavingoneexaminationaftermother.
A、Theyworkhardatnoon.B、Theyfeeltoohottosleep.C、Theirworkisdifficult.D、Theytakenapsatnoon.D短文提到,“在世界许多地方,人们有午
最新回复
(
0
)