首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某公路建设场地原为农田。按设计要求在公路施工时,公路施工范围内的耕植土应清除,基础必须埋在老土层下2.00m处。为此,业主在“三通一平”阶段就委任土方施工公司清除了耕植土并用好土回填压实至一定设计标高,故在施工招标文件中指出,施工单位无须再考虑清除耕植土问
某公路建设场地原为农田。按设计要求在公路施工时,公路施工范围内的耕植土应清除,基础必须埋在老土层下2.00m处。为此,业主在“三通一平”阶段就委任土方施工公司清除了耕植土并用好土回填压实至一定设计标高,故在施工招标文件中指出,施工单位无须再考虑清除耕植土问
admin
2012-03-15
57
问题
某公路建设场地原为农田。按设计要求在公路施工时,公路施工范围内的耕植土应清除,基础必须埋在老土层下2.00m处。为此,业主在“三通一平”阶段就委任土方施工公司清除了耕植土并用好土回填压实至一定设计标高,故在施工招标文件中指出,施工单位无须再考虑清除耕植土问题。然而,开工后,施工单位在开挖基坑(槽)时发现,相当一部分基础开挖深度虽已达到设计标高,但仍未见老土,且在基础和场地范围内仍有一部分深层的耕植土和池塘淤泥等必须清除。
[问题]
根据修改的设计图纸,基础开挖要加深加大。为此,承包商提出了变更工程价格和延长工期的要求。请问承包商的要求是否合理?为什么?
选项
答案
承包商的要求合理。因为工程地质条件的变化,不是一个有经验的承包商能够合理预见到的,属于业主风险。基础开挖加深加大必然增加费用和延长工期。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/iG2u777K
本试题收录于:
公路工程管理与实务题库一级建造师分类
0
公路工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
某城市跨线桥工程,上部结构为现浇预应力混凝土连续梁,其中主跨跨径为30m并跨越一条宽20m的河道;桥梁基础采用直径1.5m的钻孔桩,承台尺寸为12.0m×7.0m×2.5m(长×宽×高),承台顶标高为+7.0m,承台边缘距河岸最近距离为1.5m;河道常水位
某工程公司中标承包一城市道路施工项目,道路总长15km,其中包括一段燃气管线的敷设。工程建设工期很紧,为抓紧时间,该公司很快组成项目经理部,项目部进行了临建。项目部拿到设计院提供的设计施工图决定立即开始施工,监理工程师尚未到场。开工后,项目部组织
某工程公司中标承包一城市道路施工项目,道路总长15km,其中包括一段燃气管线的敷设。工程建设工期很紧,为抓紧时间,该公司很快组成项目经理部,项目部进行了临建。项目部拿到设计院提供的设计施工图决定立即开始施工,监理工程师尚未到场。开工后,项目部组织
某工程公司中标承包一城市道路施工项目,道路总长15km,其中包括一段燃气管线的敷设。工程建设工期很紧,为抓紧时间,该公司很快组成项目经理部,项目部进行了临建。项目部拿到设计院提供的设计施工图决定立即开始施工,监理工程师尚未到场。开工后,项目部组织
某大型项目采用邀请招标的形式,招标人事先拟定了一个招标任务计划:成立招标工作小组→编制标底→编制招标文件→发出投标邀请函→资格预审→现场踏勘→答疑→发放招标文件→接收投标文件→开标→评标→确定中标单位→发出中标通知书→签合同。在成立了招标工作小组后,招标人
某大型项目采用邀请招标的形式,招标人事先拟定了一个招标任务计划:成立招标工作小组→编制标底→编制招标文件→发出投标邀请函→资格预审→现场踏勘→答疑→发放招标文件→接收投标文件→开标→评标→确定中标单位→发出中标通知书→签合同。在成立了招标工作小组后,招标人
某施工单位承接了某桥梁工程,施工单位按照合同工期要求编制了如下图所示的网络计划(时间单位:d),并经监理工程师批准后实施。在实施过程中,发生了如下事件:事件一:工作D(1号台基础)施工过程中,罕见特大暴雨天气使一台施工机械受损,机械维
A公司中标一城市主干道拓宽改造工程,道路基层结构为150mm石灰土和400mm水泥稳定碎石,面层为。150mm沥青混凝土。总工期为7个月。开工前,项目部做好了施工交通准备工作,编制了交通导行方案,以减少施工对群众社会经济生活的影响;同时根据有关资料,结啥-
A公司中标一城市主干道拓宽改造工程,道路基层结构为150mm石灰土和400mm水泥稳定碎石,面层为。150mm沥青混凝土。总工期为7个月。开工前,项目部做好了施工交通准备工作,编制了交通导行方案,以减少施工对群众社会经济生活的影响;同时根据有关资料,结啥-
随机试题
在人们相互交谈的过程中,倾听的障碍主要有()
两公司在台北因合同纠纷涉诉,胜诉一方天宇公司向败诉方财产所在地的大陆某中级人民法院申请执行该台湾地区的民事判决。依2015年最高人民法院《关于认可和执行台湾地区法院民事判决的规定》,下列哪项是正确的?()
世界各国使用较多的货币政策的中介目标有()。
个体的成就动机可以分成两部分:趋向成功的倾向和________。
习总书记对新时期教师提出了()好老师要求,是对老师内涵的界定。
生理自我基本成熟的时间在()
阅读材料,回答问题。2006年尤努斯和格莱珉银行共同荣获诺贝尔和平奖,以此表彰他们从社会底层推动经济与社会发展的努力。尤努斯从一个村庄到另一个村庄,开始了他的穷人银行计划,1983年尤努斯成立了格莱珉银行,从最初的乔布拉村的27美元的试验,到目前
2011年1月18日至21日,胡锦涛主席应邀对美国进行国事访问,两国发表《中美联合声明》,确认中美双方要努力形成的关系是()。
根据下列文字回答问题。2004年,广东省委省政府首次提出珠江三角与山区及东西两翼共建产业转移工业园,截至2009年4月,广东全省已认定产业转移园32个。14个欠发达地市已至少有一个产业转移园,至2008年年底,广东省29个产业转移园已投入开发资金
Whendiditbegintorain?
最新回复
(
0
)