某工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同，采用可调价施工合同形式。工期20个月，项目监理机构批准的施工总进度计划见图2，各项工作在其持续时间内均按匀速进展，每月计划完成投资见表1。施工过程中发生如下事件。事件1：建

admin2012-03-15 50

问题某工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同，采用可调价施工合同形式。工期20个月，项目监理机构批准的施工总进度计划见图2，各项工作在其持续时间内均按匀速进展，每月计划完成投资见表1。

施工过程中发生如下事件。事件1：建设单位要求调整场地标高，设计单位修改施工图，A工作开始时间推迟1个月，致使施工单位机械闲置和人工窝工损失。事件2：设计单位修改图纸使C工作发生工程量变化，增加造价10万元，施工单位及时调整施工部署，如期完成了C工作。事件3：D、E工作受A工作的影响，开始时间也推迟了1个月，由于物价上涨原因，6～7月份D、E工作的实际完成投资较计划完成投资增加了10%。D、E工作均按原持续时间完成，由于施工机械故障，J工作7月份实际完成计划工程量的80%，J工作持续时间最终延长1个月。事件4：G、I工作的实施过程中遇到非常恶劣的气候，导致G工作持续时间延长0.5个月；施工单位采取了赶工措施，使工作能按原持续时间完成，但需增加赶工费0.5万元。事件5：L工作为隐蔽工程，在验收后项目监理机构对质量提出了质疑，施工单位以隐蔽工程已经监理工程师验收为由拒绝复验。在监理机构的坚持下，对隐蔽工程进行剥离复验。复验结果，工程质量不合格，施工单位进行了整改。以上事件1～4发生后，施工单位均在规定时间内提出工期顺延和费用补偿要求。 1～7月份投资情况见表2。

问题
针对施工过程中发生的事件，项目监理机构的工程延期为多少个月?该工程实际工期为多少个月?

选项

答案(1)事件1发生后应批准工程延期1个月。事件4发生后应批准工程延期0.5个月。其他事件未造成工期延误，故项目监理机构的工程延期为1.5个月。 (2)该工程实际工期为(20+1+O.5)个月=21.5个月。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/p1Qu777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库一级建造师分类

建筑工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

一级建造师

关于试验、检测记录管理的说法错误的是()。

图纸综合会审工作，一般由()负责组织。

根据工程技术档案管理的要求，工程完工验收后，施工单位应交建设单位保管的资料有()。

整个建设项目竣(交)工验收期间质量监督机构进行工程质量检测所需的费用由()承担。

油浸变压器运到现场后，()个月内不能安装时，应检查邮箱密封情况，做油的绝缘测试，并注以合格油。

患者女，26岁。外阴瘙痒伴分泌物增多2天，分泌物稀薄。实验室检查：阴道清洁度Ⅲ°，线索细胞阳性，加德纳菌(++)，杂菌(+)，白细胞(++)，未检出霉菌和滴虫。该患者可能的诊断是

女，28岁，既往有关节痛史，劳累后心悸，气短3年，下肢水肿3个月。X线片示左右心室扩大，左心房增大，食管局限压迹，血压130／75mmHg，有枪击音。最可能的诊断是

氯霉素在临床应用受限的主要原因是()。

对于人民法院案件的移送管辖，下列说法正确的是()。

按照有关规定，会计从业资格证书一经取得，在()有效。

须凭检验检疫机构签发的卫生注册证书报检的，申请人在填制出境货物报检单时，就将卫生注册证书号填在“许可证/审批号”一栏中，以供检验检疫机构受理报检人员审核。()

()也称为详细定员标准，是以某类岗位、设备、产品或工序为对象制定的标准。

Thecorrectpronunciationoftheunderlinedlettersintheword"wanna"is______.

设f(x)是六次多项式，已知曲线y=f(x)与x轴切于原点．且以(一1，1)，(1，1)为拐点，又在(一1，1)，(1，1)处有水平切线，则f(x)=___________．

A、TheUnitedStates.B、Canada.C、NocountryD、BoththeUnitedStatesandBritain.A细节题。文章的最后谈到这场纷争最终解决于1872年，SanJuanIsland最终为美